Durchsuchen Sie tausende aktuelle Ausschreibungen und finden Sie die perfekten Aufträge für Ihr Unternehmen
a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Gemeinde Neckartailfingen; Straße, Hausnummer: Nürtinger Straße 4; Postleitzahl: 72666; Ort: Neckartailfingen; Land: DE; Telefon: +49 712718080; Fax: +49 7127180813; Internet-Adresse: https://www.neckartailfingen.de/startseite; E-Mail: finanzverwaltung@neckartailfingen.de b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können nur elektronisch abgegeben werden. d) Art des Auftrages: Bauauftrag e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Energieversorgung Campus Liebenau; Straße, Hausnummer: Reutlinger Straße 27; Postleitzahl: 72666; Ort: Neckartailfingen; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: 1 ST. Schlüsselfertige Kompakt - Trafostation 630kVA, als Fertigteilgebäude, und anschlussfertig, liefern und in vorgesehene Baugrube aufstellen. Kompakt Trafostation ausgebaut mit Transformator, Mittelspannungsschaltanlage, Niederspannungsschaltanlage. Kompakt Trafostation Typgeprüft und zertifiziert. Netzgebiet: Netze-BW Verlegen und anschließen von Kabel und Leitungen im Außenbereich über bauseitige Leerrohre bis zu den Gebäuden/Anlagen: NAYY-J 5x70 ca. 300 m NYCWY 4x70/35 ca. 40 m NAYY-J 5x150 ca. 180 m NAYY-J 5x240 ca. 230 m Dienstleistungen: Abmelden Hausanschlüsse Bestandsgebäude Installation der Leitungen im Bestand Umschluss Arbeiten Inbetriebnahme, Messungen, Dokumentation g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert h) Aufteilung in mehrere Lose: nein i) Ausführungsfristen: Beginn: 26.04.2027, Ende: 13.08.2027 j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Nebenangebote sind nicht zugelassen. Nebenangebote sind gemäß § 8 EU Abs. 2 Nr. 3 VOB/A nicht zugelassen. k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. Mehrere Hauptangebote sind gemäß § 8 EU Abs. 2 Nr. 4 VOB/A nicht zugelassen. l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3386202/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 22.06.2026, 11:00 Uhr; Bindefrist: 05.08.2026 p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben. q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt. s) Eröffnungstermin: Datum: 22.06.2026, 11:01 Uhr; Ort: Neckartailfingen; Personen, die anwesend sein dürfen: Nach § 14 VOB/A sind zwei Vertreter der Gemeindeverwaltung anwesend. t) Sicherheiten: Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von fünf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten. Die Sicherheit für Mängelansprüche beträgt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme). Es wird auf die besonderen Vertragsbedingungen in Formblatt 214 verwiesen. u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: Es gelten die Zahlungsbedingungen gemäß § 16 VOB/B in der jeweils gültigen Fassung. Abschlagszahlungen werden entsprechend dem Baufortschritt und auf Grundlage prüfbarer Rechnungen gewährt. Die Schlusszahlung erfolgt nach vertragsgemäßer Fertigstellung und Abnahme der Leistung sowie Vorlage einer prüfbaren Schlussrechnung. Soweit Vertragsstrafen, Sicherheiten oder Einbehalte vereinbart sind, ergeben sich diese aus den Vergabe- und Vertragsunterlagen. Ergänzend gelten die einschlägigen Bestimmungen der VOB/B sowie die gesetzlichen Vorschriften. Es wird auf die besonderen Vertragsbedingungen in Formblatt 214 verwiesen. v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: nicht angegeben w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Mit dem Angebot sind die in den Vergabeunterlagen vorgesehenen Eigenerklärungen und Nachweise zur Beurteilung der Eignung vollständig ausgefüllt und unterschrieben einzureichen. Es wird auf das Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen in Formblatt 216 verwiesen. x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer Regierungspräsidium Karlsruhe; Straße, Hausnummer: Kapellenstraße 17; Postleitzahl: 76131; Ort: Karlsruhe; Land: DE; Internet-Adresse: https://rp.baden-wuerttemberg.de/; E-Mail: vergabekammer@rpk.bwl.de Elektro
Unterhalts- und Glasreinigung in Geesthacht, im Gerics in Hamburg und in Teltow
3026 Fensterbauarbeiten 3026 Fensterbauarbeiten
Im Rahmen des VgV-Verfahrens soll ein Bewerber mit der Planung für den Neubau des Dorfgemeinschaftshauses für die Technische Ausrüstung Elektro (Anlagegruppen 4, 5, 6, 7, 9) beauftragt werden. Gegenstand dieser Ausschreibung sind Planungsleistungen für die Technische Ausrüstung Elektro (Anlagengruppen 4, 5, 6, 7, 9) für die in den Angaben zum Projekt unter Punkt A.2 beschriebenen Gebäudekomplexe (keine Freianlagen). Die Vergabe der Planungsleistungen erfolgt stufenweise. Zunächst werden die Leistungsphasen 1 bis 4 beauftragt. Die Option zur weiteren stufenweisen Beauftragung der Leistungsphasen 5 bis 8 behält sich der Auftraggeber vor. Weitere Fachplanungsleistungen u.a. für verschiedene Anlagengruppen der Technischen Ausrüstung, den Brandschutz und die Tragwerksplanung werden separat vergeben.
WärmeDämmsystem, Maler- Lackierarbeiten/Beschichtung
Gegenstand dieser Veröffentlichung ist der Abschluss nicht exklusiver Rabattvereinbarungen nach § 130a Abs. 8 SGB V über Arzneimittel mit dem Wirkstoff Somatropin (ATC-Code nach WHO: H01AC01). Der Vertragsabschluss erfolgt im Rahmen eines sog. Open-House-Modells, d. h. ein Vertragsabschluss steht innerhalb des Teilnahmezeitraums allen interessierten pharmazeutischen Unternehmen offen, sofern diese die Teilnahmevoraussetzungen erfüllen und akzeptieren. Dies hat zur Folge, dass individuelle Vertragsverhandlungen nicht geführt werden und eine (Liefer-)Exklusivität nicht gegeben ist. Es wird darauf hingewiesen, dass die Abnahmemenge unbekannt ist, da diese von der Nachfrage und der Entwicklung der Versichertenzahl, von dem Verordnungsverhalten der Ärzte sowie dem Abgabe- und Bevorratungsverhalten der öffentlichen Apotheken abhängig ist. Mindestabnahmemengen werden demensprechend nicht garantiert. Interessierte pharmazeutische Unternehmer können die Teilnahmeunterlagen über den Projektraum des Deutschen Vergabeportals (DTVP) herunterladen. Dazu ist zunächst ein Antrag auf Zugang zum Projektraum erforderlich. Nach erfolgter Freischaltung durch die Auftraggeberin kann anschließend auf die Teilnahmeunterlagen zugegriffen werden. Über den Inhalt der Teilnahmeunterlagen - insbesondere über den Inhalt der Rabattvereinbarung und den dort genannten Rabatten - ist absolutes Stillschweigen zu bewahren. Eine vollständige oder teilweise Weitergabe oder Zugänglichmachung von Inhalten der Teilnahmeunterlagen an bzw. für Dritte bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Auftraggeberin. Sofern von einer Teilnahme abgesehen wird, sind alle Unterlagen unverzüglich datenschutzgerecht zu vernichten. Die einzureichenden Unterlagen ergeben sich aus den im Projektraum hinterlegten Dokumenten "Anschreiben" und "Erläuterungen der Vertragsbedingungen". Die Kommunikation, einschließlich der Übermittlung der Teilnahmeunterlagen, erfolgt elektronisch über das Vergabeportal DTVP; Einzelheiten hierzu sind den zuvor genannten Dokumenten zu entnehmen. Etwaige anderslautende Angaben in der Auftragsbekanntmachung sind technischen Gründen geschuldet und beanspruchen keine Verbindlichkeit. Teilnahmeanträge können erstmals bis zum 7. Juli 2026 eingereicht werden. Alle weiteren Einreichungsfristen entnehmen Sie bitte der im Projektraum hinterlegten Anlage "Einreichungsfristen". Fällt der Tag der Einreichungsfrist auf einen Sonnabend, Sonntag oder bundesweit gesetzlichen Feiertag, so tritt an die Stelle eines solchen Tages der nächste Werktag. Bei verspätetem Zugang werden die eingereichten Teilnahmeanträge zur nächsten Einreichungsfrist berücksichtigt. Die Rabattvereinbarung endet, unabhängig vom Datum des Vertragsschlusses, spätestens zum 31. Juli 2028. Die Auftraggeberin behält sich vor, das Open-House-Verfahren vorzeitig zu beenden, insbesondere im Falle des Abschlusses exklusiver Rabattvereinbarungen; in diesem Fall enden die bereits geschlossenen Rabattvereinbarungen nach Maßgabe der vertraglichen Bestimmungen. Den Erfahrungen der Auftraggeberin nach treten exklusive Rabattvereinbarungen in der Regel 8 bis 12 Monate nach der Veröffentlichung der entsprechenden Auftragsbekanntmachung im Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.
Herstellung und Lieferung von Masten 2026-2027
Beschaffung eines Fahrgestells mit Aufbau und Belandung
Der Bayerische Rundfunk (BR) plant auf seinem Stammgelände in München Freimann an der Floriansmühlstrasse unter dem Begriff "Anpassung und Sanierung im Bestand (ASB)" die Sanie-rungsmaßnahmen im Haus11. Das Leistungsverzeichnis "Brandmeldeanlage" umfasst folgende Leistungen: - Lieferung und Montage einer neuen Brandmelde-Unterzentrale - LWL- Anbindung der Unterzentrale an das BMA-Netzwerk - Montage eines F30- Brandschutzschrank für die neue Unterzentrale - Installation DK- und RM- Melder als Teilschutz - Erstellung aller Feuerwehr-Einrichtungen - Vollständige Dokumentation - Baustelleneinrichtung für die eigene Leistung
Das linke Seeufer ist eines der bedeutendsten Naherholungsgebiete für die Stadt Luzern und wird von der lokalen und auswärtigen Bevölkerung, den Arbeitenden sowie Lernenden im Gebiet Tribschen und der angrenzenden Quartiere intensiv genutzt. In einer ersten Phase wurde eine Testplanung mit drei Planungsteams durchgeführt, welche die verschiedenen Teilräume des linken Seeufers in ihrer Nutzung, ihrer Gestaltung und ihrem Zusammenspiel analysierte. Basierend auf den Erkenntnissen der Testplanung wurde in einer zweiten Phase das Entwicklungskonzept linkes Seeufer erarbeitet. Das Entwicklungskonzept definiert sieben Umsetzungsprojekte. Das Umsetzungsprojekt «Alpenquai als grüne Fuss- und Veloachse» bildet die Schnittstelle zwischen Tribschenquartier und dem wichtigen Naherholungsraum «Ufschötti» mit den diversen Nutzungen und Funktionen.Es ist ein Betriebs- und Gestaltungskonzept erstellt worden.Der Alpenquai soll vom Autoverkehr entlastet und zu einer grünen Fuss- und Veloverkehrsverbindung umdisponiert werden. Es sind Landschaftsarchitektur- und Ingenieurleistungen als Gesamtplanerin/Gesamtplaner in den Projektphasen 31 (Vorprojekt), 32 (Bauprojekt); 33 (Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt); 41 (Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag); 51 (Ausführungsprojekt); 52 (Ausführung) und 53 (Inbetriebnahme, Abschluss) gemäss SIA-Normen 103, 105 (2020) und 112 zu leisten.Fachgebiete:- Gesamtplanung (Gesamtleitung)- Platz-/ Strassenraumgestaltung (Landschaftsarchitektur)- Strassenbau inkl. Entwässerung- Werkleitungsbau
Travaux d'installations électriques. Les prestations comprennent la fourniture et la mise en œuvre des installations électriques courant fort et courant faible. Les prestations sont réalisées en site occupé, le bâtiment scolaire demeurant en exploitation durant toute la durée du chantier.
Naturstein- und Fliesenarbeiten
Los 01 Technische Prüfung und Instandsetzung der Fähre Los 02 Rettungsmittel
Die TenneT TSO GmbH plant die Vergabe von Freileitungsprovisorien (Havariegestänge) mit mindestens 10 km Länge und einem System bis 380-kV AC oder 525-kV DC zum Einsatz im Störfall. Teilnahmeberechtigt sind alle Unternehmen aus EU-Mitgliedstaaten sowie aus Staaten, deren öffentliche Beschaffungsmärkte im Rahmen des WTO-GPA oder bilateraler Abkommen für die EU geöffnet sind. Angebote aus anderen Staaten werden zugelassen, sofern sie den Anforderungen entsprechen und gleichwertige Nachweise erbracht werden. Gegenstand der Ausschreibung ist die Herstellung und montagefertige Lieferung eines Havariegestänges mit mindestens 10 km Länge und einem System bis 380-kV AC oder 525-kV DC einschließlich eines Schulungskonzepts sowie eine im Einsatzfall erforderliche Störfallberatung. Der Zugang zu den Ausschreibungsunterlagen ist eingeschränkt. Den Zugang zu den Ausschreibungsunterlagen erhalten Sie nach erfolgter Unterzeichnung der beigefügten Geheimhaltungsvereinbarung. Geheimhaltungsvereinbarung / NDA Zum Schutz der Vertraulichkeit von Informationen des Auftraggebers in den Vergabeunterlagen soll eine Geheimhaltungsvereinbarung geschlossen werden. Dazu verwenden Sie das zum Download bereitgestellte Dokument "Einseitige Geheimhaltungsvereinbarung" und senden das von Ihnen unterzeichnete Exemplar via E-Mail an julian.sehl@tennet.eu. Bietern ist es jederzeit während des Teilnahmeantragsverfahrens erlaubt die unterzeichnete Geheimhaltungsvereinbarungen an den Auftraggeber zu übermitteln. Der Auftraggeber wird dem Bieter nach einer erfolgten Plausibilitätsprüfung Zugang zu den Angebotsunterlagen gewähren. Hieraus kann der Bieter noch nicht ableiten, dass der Auftraggeber die Eignung des Bieters für die weitere Teilnahme am Ausschreibungsverfahren attestiert. Diesbezüglich wird der Auftraggeber nach Ablauf der Teilnahmeantragsfrist gesonderte Aufforderungen zur Angebotsabgabe an die für das Ausschreibungsverfahren zugelassenen Bieter übersenden. ACHTUNG! Es handelt sich hierbei um ein mehrstufiges Verfahren. Erst nach Auswahl der Bewerber gemäß den vorgegebenen Eignungskriterien erfolgt der Versand der Angebotsaufforderung an die geeigneten Teilnehmer! In der 1. Stufe sind somit keine Angebotsunterlagen einzureichen! Der Teilnahmeantrag muss rechtzeitig und zwar spätestens bis zum 26.06.2026 um 12 Uhr, CET über die e-Vergabe-Plattform Mercell eingegangen sein (Teilnahmeantragsfrist). Individuelle Fristverlängerungen werden nicht gewährt. Eine Einreichung des Teilnahmeantrags auf dem Postweg, per E-Mail oder per Telefax ist unzulässig. Ein Verstoß gegen diese Vorgabe kann zum Ausschluss des Teilnahmeantrags führen.
Die Logistikbasis der Armee (LBA) betreibt 30 Umlaufregale der Marke Kardex. Zur Sicherstellung dieses regulären Betriebes der Umlaufregale benötigt die LBA einen Anbieter, welcher die Wartungsleistungen gemäss Herstellervorgaben durchführt. Die präventive Wartung dient zur Wahrung des Soll-Zustandes und der Funktionssicherheit der Anlagen.
Die ausgeschriebene Leistung umfasst die geotechnische Fachplanung, die Aufstellung von geologischen Gutachten sowie das Schadstoffgutachten (inklusive Rückbau-, Verwertungs-, Wiederverwendungs- und Entsorgungskonzept) für das Bauwerk Kläranlage. Erstellen von Vergabeunterlagen sowie eines Erkundungs- und eines Verkehrskonzepts. Zudem erfolgt die Projektabwicklung mittels der BIM-Methode.
In den Gemeinden des Bezirks Horgen werden jährlich rund 3’000 Tonnen Karton gesammelt. Der gesammelte Karton wird bei der Urs Huber Transport AG in Samstagern und bei der Schneider Umweltservice AG in Adliswil zu Ballen gepresst und für den Abtransport bereitgestellt. Der Auftrag beinhaltet den Abtransport und die Verwertung als Gesamtauftrag für eine Vertragsdauer von drei Jahren. Für die Ausschreibung ergeben sich folgende Rahmenbedingungen: • Der bereitgestellte Karton wird auf Abruf abgeholt. • Der Karton wird der stofflichen Verwertung zugeführt.
Die Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern erhebt Daten zum Aufkommen und zum Reproduktionsvermögen der Meerforelle in Fließgewässern des Landes. Diese Daten dienen zur Bewertung der Bestandsentwicklung, sind die Grundlage für ein wissensbasiertes Management und sollen eine nachhaltige kommerzielle als auch angelfischereiliche Nutzung der Bestände ermöglichen. Diese Untersuchungen finden in enger Abstimmung mit dem Landesamt für Landwirtschaft und Fischerei (LALLF) statt, welchem das Landesbesatzprogramm unterstellt ist. Darüber hinaus sollen auch einzelne Gewässer befischt werden, die bis jetzt kein stabiles bzw. regelmäßiges Meerforellenaufkommen zeigen, jedoch in Zukunft für Habitat verbessernde Maßnahmen in Betracht gezogen werden. Mit der zu vergebenden Leistung sollen die jeweiligen Jungfischabundanzen (0+ und >0+) der Meerforelle und der Trout-Habitat-Score (THS), eine qualitative Klassifizierung von Jungfischhabitaten, für repräsentative Gewässerabschnitte aufgenommen werden. Der THS wird im Feld anhand von Fließgeschwindigkeit, Beschattung, Substrat-zusammensetzung, Wassertiefe und Gewässerbreite gemäß den Vorgaben des ICES (SGBALANST 2011) ermittelt (siehe Anhang). Die Erfassung der Jungfischabundanzen erfolgt auf 100 m Fangstrecken unter Ermittlung der durchschnittlichen Breite der Fangstrecke. Dies ermöglicht die Berechnung einer THS-abhängigen Parr-Abundanz pro / 100m2. Diese standardisiert ermittelten Abundanzen werden durch die LFA jährlich an die ICES-Arbeitsgruppe für Lachse und Meerforellen in der Ostsee (WGBAST) übermittelt. Weitere Informationen zum Meerforellenmonitoring finden sich auf der Projektwebeseite der LFA. Dort können auch die Arbeitsgruppenberichte der ICES WGBAST heruntergeladen werden: https://www.landwirtschaft-mv.de/Landesforschungsanstalt/Institute/IfF/Projekte/meerforelle-projekt-mv/ Eine detaillierte Leistungsbeschreibung liegt als Anlage bei. Rückfragen zur Ausschreibung können bis zum 26.06.2026 an Herrn Steibli gestellt werden. E-Mail: a.steibli@lfa.mvnet.de, Telefon: 0381 20260534. Forschung Meerforelle, Meerforelle
Die Innenglasfassade des Neubaus Hallenbad Oppenheim umfasst folgende Arbeiten: Erstellung der Werk- und Montageplanung 13.08.2026 - 24.09.2026 Ausführungsbeginn 26.11.2026 Gesamtfertigstellung 11.01.2027 - Pfosten-Riegel-Fassade als T-Profil mit Aluminiumtragwerk und Verglasung 32dB ca. 103m² Trennung zwischen Foyer und Badehalle und Trennung Badehalle 1 und Badehalle 2 - Oberlichtbänder Sanitärspange: Alu-U-Profile 45mm Grundbautiefe, Höhe ca. 0,84m ca. 93m² Ganzglastüren mit Blockzargen: 20 Stück Lüftungsgitter, Höhe ca. 0,84m: ca. 11m² Personalbereich: Aluminium-Fenstersystem 75mm Grundbautiefe 49dB, Höhe ca. 0,84m ca. 13m² Glasrahmentüren 75mm Grundbautiefe 4 Stück - Einzel- Glasrahmentüren mit Oberlichtern Glasrahmentüren aus Aluminium-Türsystem 65mm Grundbautiefe 3 Stück Oberlichter aus Alu-U-Profile 45mm Grundbautiefe, Höhe ca. 0,84m: ca. 3m² - Einzelfenster Technik Kasse Alu-U-Profile 45mm Grundbautiefe: ca. 2 m²
Der Auftraggeber plant die Erreichung eines neuen Gleichrichterunterwerks in Mannheim. Vergabegegenstand ist die Herstellung eines Gleichrichterunterwerks als monolithisches Betonfertiggebäude aus Stahlbeton in typgeprüfter Ausführung nach DIN EN 62271-202 (Los 1) sowie die Herstellung und Lieferung einer 9-feldrigen 20-kV-Metall-gekapselte-gasisolierte Mittelspannungsschaltanlage (Los 2).