Durchsuchen Sie tausende aktuelle Ausschreibungen und finden Sie die perfekten Aufträge für Ihr Unternehmen
Umsetzung der Planung der TGA (technischen Gebäudeausrüstung) für den Neubau/Erweiterung Leipnitz-Gymnasium Abwasseranlagen - Kostengruppe 411 Wasseranlagen - Kostengruppe 412 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen - Sonstiges Kostengruppe 419 Vor Bestellung/Lieferung/Montage der Sanitäreinrichtungegegenstände und Zubehör ist eine Bemusterung mit dem Bauherrn und Architekten durchzuführen. Dazu sind die angebotenen Gegenstände und Zubehör anhand von geeigneten Mustern zusammenzustellen und frühzeitig der Bauleitung zu übergeben und die Freigabe des Bauherrn bzw. der Bauüberwachung einzuholen. Die Beauftragung eines Wartungsvertrages ist nicht Gegenstand der anstehenden Vergabe und erfolgt nach mängelfreier Abnahme der Anlage. Das Angebot ist bis 3 Monate nach der mängelfreien Abnahme aufrecht zu erhalten.
Travaux de menuiserie intérieure vie enfantineEstimation des travaux : CHF 192'600.-
Los 1 Betreuung Sporthallen Diesterweg-OS, BSZ für Technik I, Gym Einsiedel, GS südl. Sonnenberg
Flachdachabdichtung: 1750 m2 Flachdachabdichtung Hauptdachflächen als Kompaktdach auf 2 Dachflächen mit Gefälledämmung 120m2 Flachdachabdichtung mit Ausgleichsdämmung und Bitumendachabdichtung Attikaabdeckungen und Verwahrungen 275 m Verwahrungen / Hochzug der Abdichtung mit Attikaabdeckung der beiden Hauptdachflächen 100m Verwahrungen der Abdichtung und Attikaabdeckung Nebengebäude / 100m Sockelabdichtung Überhangblech Lichtkuppeln und Oberlichtelemente 3 Flachdachfensterelemente als F30 Festverglasung 5 Lichtkuppeln (2xRWA, 1xFestehend, 2x Öffenbar)
Der Auftragnehmer (AN) verpflichtet sich zur regelmäßigen Wartung der RLT- Anlage nach den gesetzlichen Bestimmungen und VDMA 24186. Vertragsbestandteil sind die zugehörigen Anlagen, sowie der darin beschriebenen Wartungsinhalte und Wartungsintervalle. Wartung der RLT-Anlage GMP (BT-B) am Campus Stuttgart.
Schreiner-, Tischlerarbeiten/ Ausbau, Innentüren/Zargen, Brandschutz Türen und Tore
SiGeKo Baustraßen, Verrohrung, Rodung und Sprengabbruch Autobahn GmbH - NL Westfalen - AS Dillenburg
Vorbereitung und Durchführung der Erhebung 2028 und 2032 zur sozialen und wirtschaftlichen Lage der Studierenden (SSEE). Der Umfang der im Rahmen der Erhebung zu kontaktierenden Personen bewegt sich zwischen 23'000 (Bruttostichprobe BFS) bis 53'000 (mit maximaler Aufstockung durch die Hochschulen) Personen. Die SSEE beinhaltet Optionen zur Erweiterung um ein zusätzliches Fragebogenmodul eines Partners sowie zur Aufstockung der Brutto-Stichprobengrösse BFS durch Hochschulen (maximal 30.000 zusätzlich zu kontaktierende Personen). Die Befragung findet anhand eines CAWI-Fragebogens statt. Der Fragebogen, der in vier Sprachen (Französisch, Deutsch, Italienisch und Englisch) programmiert werden muss, umfasst etwa 550 Variablen (was etwa 120 Fragen entspricht). Die Teilnehmenden werden sowohl in der Einladung als auch in den Erinnerungen per Brief und E-Mail kontaktiert.
Ausführungsleistungen erweiterter Rohbau
Das AKK plant auf dem Gelände Bleickenallee 38 in Hamburg Altona Umbaumaßnahmen im Gebäude "Lufthafen". Der "Lufthafen" wurde 2011 errichtet und 2018 um die AufstockungNordflügel 1.OG erweitert, die nur provisorisch ausgebaut und zwischenzeitlich durch eine befristete Büronutzung belegt wurde. Die Baufläche wird nicht mehr genutzt. Im Rahmen der Neubaumaßnahmen für das I-Haus soll die Fläche der Achsen A-E im 1.OG Nordflügel nun im ersten Zuge als Interimsunterbringung für einen Teilbereich des Ersatzneubaus I-Haus dienen und zu Patientenzimmern umgebaut werden. Parallel zu diesen Maßnahmen werden weitere Umstrukturierungen im EG Nordflügel und im 1.OG Südflügel vorgenommen. Nach Errichtung des Ersatzneubaus I-Haus und Wegfall der Interimsnutzung erweitern die Räume das Angebot an klinischen Beatmungsplätzen und dienen zur Deckung des langfristig steigenden Bedarfs in diesem Behandlungs- und Pflegebereich. Der Bestand und die durch den Umbau hinzugewonnenen Räume dienen der medizinischen Versorgung von Patientinnen und Patienten mit Atmungseinschränkungen oder Atemwegserkrankungen, die z.T. beatmet werden müssen. Die Umbaumaßnahme soll unter Aufrechterhaltung des laufenden Krankenhausbetriebes erfolgen. Die Abriss- und Anschlussarbeiten müssen mit Rücksicht darauf durchgeführt werden.
Beschafft wird ein Projektverfasser Bau (inkl. Bauleitung) für die Phasen Massnahmenprojekt (MP) bis Inbetriebnahme / Dokumentation des ausgeführten Werks (IBN/DAW) zur Planung und Realisierung der WC-Anlagen auf 8 Rastplätzen. Ausgehend von den vorhandenen Grundlagen und Vorgaben ist ein genehmigungsfähiges Massnahmenprojekt (MP) zu erarbeiten. Anschliessend sind die Submissionen durchzuführen, auszuwerten sowie die Ausführung der Anlagen bis zur Inbetriebnahme zu begleiten. Nach Abschluss der Arbeiten ist die Dokumentation des ausgeführten Werks (DAW) gemäss Vorgaben des Auftraggebers zu erstellen und zu übergeben. Die Planung und Integration der haustechnischen Anlagen (HKLS) ist Bestandteil der Leistungen des Projektverfassers Bau. Die notwendigen Schnittstellen zur Integration der Photovoltaikanlagen (PVA) sind zu berücksichtigen und mit dem Projektverantwortlichen Elektroplanung zu koordinieren.
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle) Name und Anschrift: Landratsamt Wartburgkreis Erzberger Allee 14 36433 Bad Salzungen Telefon: +49 3695615419 Fax: +49 3695615499 E-Mail: vergabestelle@wartburgkreis.de Internet: https://www.wartburgkreis.de/ b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung, VOB/A Vergabenummer: 41_WBK_03-2026-0016 c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen Zugelassene Angebotsabgabe elektronisch in Textform schriftlich d) Art des Auftrags Ausführung von Bauleistungen e) Ort der Ausführung 36433 Bad Salzungen, Andreasstraße 11 f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen Art der Leistung: Elektroinstallationsarbeiten Umfang der Leistung: Elektroinstallation in Teilbereichen im Bestandsgebäude unter bewohnten Bedingungen Erneuerung von Teilen der elektrotechnischen Infrastruktur im Gebäude Neuaufbau und Anpassung der Niederspannungshauptverteilung (630 A Anlage) Installation einer Photovoltaikanlage mit ca. 93 kWp Leistung Montage von rund 211 PV-Modulen auf mehreren Dachflächen Batteriespeichersystem mit ca. 240 kWh Kapazität Installation mehrerer Wechselrichter, 10 Geräte in unterschiedlichen Leistungsklassen) Verlegung von ca. 22.000 m Kabel und Leitungen Modernisierung der Beleuchtung (ca. 700 Leuchten) auf LED-Technik mit intelligenter Steuerung Integration von Präsenzmeldern und tageslichtabhängigen Regelungen Kompletterneuerung der Installation in Teilbereichen ca. 400 Installationsgeräte Erneuerung der Blitzschutz- und Erdungsanlage (inkl. Überspannungsschutz), ca. 400 m Ableitung, ca. 450 m Fangleitung, ca. 30 Stück Tiefenerder Einrichtung und Betrieb einer temporären Baustromversorgung Prüfung, Messung, Dokumentation und betriebsfertige Übergabe aller Anlagen g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden Zweck der baulichen Anlage: Zweck des Auftrags: h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f) Vergabe nach Losen: Nein i) Ausführungsfristen Beginn der Ausführung: 29.06.2026 Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: 01.03.2028 weitere Fristen: detaillierter Bauzeitplan im Formblatt VHB 214 ersichtlich j) Nebenangebote nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen k) mehrere Hauptangebote nicht zugelassen l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt unter: https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19e3ed7fa21-6f77c7affe619722 Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen: Nein Nachforderung: Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert o) Ablauf der Angebotsfrist am: 11.06.2026 um: 10:00 Uhr Ablauf der Bindefrist am: 13.07.2026 p) Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de Anschrift für schriftliche Angebote: Landratsamt Wartburgkreis - Zentrale Vergabestelle Erzberger Allee 14 36433 Bad Salzungen Deutschland Tel.: +49 3695615419 Fax: +49 3695615499 E-Mail: vergabestelle@wartburgkreis.de q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen Deutsch r) Zuschlagskriterien nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung: Niedrigster Preis s) Eröffnungstermin am: 11.06.2026 um: 10:00 Ort: Landratsamt Wartburgkreis Raum 210 Erzberger Allee 14 36433 Bad Salzungen Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen: Bieter bzw. deren Bevollmächtigte t) geforderte Sicherheiten u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen nach VOB/B v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften gesamtschuldnerisch haftend w) Beurteilung der Eignung Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich: Siehe Vergabeunterlagen Der Eignungsnachweis umfasst die folgenden Angaben: 1. den Umsatz des Unternehmens jeweils bezogen auf die letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Aufträgen, 2. die Ausführung von Leistungen in den letzten bis zu fünf abgeschlossenen Kalenderjahren, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind. Um einen ausreichenden Wettbewerb sicherzustellen, kann der Auftraggeber darauf hinweisen, dass auch einschlägige Bauleistungen berücksichtigt werden, die mehr als fünf Jahre zurückliegen, 3. die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen mit gesondert ausgewiesenem technischem Leitungspersonal, 4. die Eintragung in das Berufsregister ihres Sitzes oder Wohnsitzes, sowie Angaben, 5. ob ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren eröffnet oder die Eröffnung beantragt worden ist oder der Antrag mangels Masse abgelehnt wurde oder ein Insolvenzplan rechtskräftig bestätigt wurde, 6. ob sich das Unternehmen in Liquidation befindet, 7. dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber oder Bieter in Frage stellt, 8. dass die Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung ordnungsgemäß erfüllt wurde, 9. dass sich das Unternehmen bei der Berufsgenossenschaft angemeldet hat. Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen: mindestens eine Referenz für die ausgeschriebenen ELT-Arbeiten an einem Denkmal mindestens eine Referenz für Sanierung von Elektroanlagen im bewohnten Zustand x) Nachprüfung behaupteter Verstöße Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A): Thüringer Landesverwaltungsamt Jorge-Semprún-Platz 4 99423 Weimar. • Auf die Möglichkeit der Beanstandung der beabsichtigten Vergabeentscheidung beim Auftraggeber nach § 14 Abs. 2 ThürVgG und die Kostenfolge nach § 14 Abs. 5 ThürVgG wird hingewiesen. y) Sonstige Angaben Es besteht die Möglichkeit der Beanstandung der beabsichtigten Vergabeentscheidung der Vergabestelle. Weitere Informationen (u.a. Kostenfolge) sind dem Hinweisblatt zu § 14 ThürVgG zu entnehmen. Blitzschutz,Elektro ,Solartechnik,Beleuchtungseinrichtungen
Asphaltsanierung 2026 AM Oldenburg Asphaltsanierung
Die Stadt Dachau beabsichtigt die Anmietung von digitalen, netzwerkfähigen Kopier- und Drucksystemen als Nachbeschaffung für die auslaufenden Leasing-/ Miet- und Serviceverträge. Ziel ist die All-In-Anmietung von Druck- und Kopiersystemen gemäß den in den Vergabeunterlagen beschriebenen Anforderungen (Leistungsklassen) der einzelnen Geräte - Leistungsklassen für eine Laufzeit von 60 Monaten, inkl. Full-Service (Wartungen, Ersatzteile, Reparaturen, Verbrauchsmaterialien etc.). Der Auftragnehmer hat fabrikneue Systeme inkl. Software und Zubehör laut Leistungsbeschreibung zu liefern und in den Dienstgebäuden des Auftraggebers zu installieren (Standorte – Rathaus inklusive Dienstgebäude, Schulen, Kindergärten im Stadtgebiet / Zuständigkeitsbereich des Auftraggebers).
B 525 Deckensanierung von Abschnitt 15 Station 0,000 bis Abschnitt 16 Station 1,330 zwischen Coesfeld und Darup
Beschaffung WC-Toilettenanschluss für die BR 412
6W0860 - Küchengroßgeräte WSK 1 EA Kombidämpfer 20 x 1/1GN 1 EA Kombidämpfer 10 x 1/1GN 1 EA Druckgarbraisiere 100 Ltr 2 x 1/1 GN 1 EA Druckgarbraisiere 2 x 25 Ltr 2 x 1/1 GN 4 EA Schnellkochkessel 100 Ltr 1 EA Salatbar 5 x Gn1/1mit Unterschrank, fahr 1 EA Salatbar 4 x Gn1/1mit Unterschrank, fahr
Le marché a pour objet la souscription d'un contrat d'assurance pour l'Usine de traitement et de valorisation des déchets des Cheneviers, exploitée par les Services Industriels de Genève (SIG) à Aire-la-Ville. Le contrat regroupe en une seule et même police trois branches : (i) assurance choses incendie et événements naturels (contenu et bâtiments) ; (ii) assurance bris de machines ; (iii) assurance perte d'exploitation.
Bedarfspersonenbeförderung im freigestellten Schülerverkehr
ZEB_1.BA_Metalltüren ZEB_1.BA_Metalltüren