Durchsuchen Sie tausende aktuelle Ausschreibungen und finden Sie die perfekten Aufträge für Ihr Unternehmen
a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Jobcenter Frankfurt am Main; Bereich/Abteilung: 8Recht und Vergabe; Straße, Hausnummer: Darmstädter Landstraße 125; Postleitzahl: 60598; Ort: Frankfurt am Main; Land: DE b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können nur elektronisch abgegeben werden. d) Art des Auftrages: Dienstleistungsauftrag e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Jobcenter Frankfurt am Main; Postleitzahl: 60598; Ort: Frankfurt am Main; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: Im Jobcenter Frankfurt am Main soll in 5 Liegenschaften ein Wegeleit-/ bzw. Orientierungssystem implementiert werden. Ein Wegeleit-/ und Orientierungssystem besteht bisher nicht. Es ist ein Beschilderungssystem vorhanden, welches in das Wegeleit-und Orientierungssystem integriert werden soll. Hierzu ist ein Konzept zu erstellen, welches in mehreren Phasen bis Ende Oktober 2027 umgesetzt werden soll. g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert h) Aufteilung in mehrere Lose: nein i) Ausführungsfristen: Beginn: 01.07.2026, Ende: 31.10.2027 j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind. k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Entfällt, da die Abgabe mehrerer Hauptangebote zugelassen ist. l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3391931/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 14.06.2026, 23:59 Uhr; Bindefrist: 30.06.2026 p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben. q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt. s) Eröffnungstermin: Datum: 22.06.2026, 11:00 Uhr; Ort: Jobcenter Frankfurt am Main; Personen, die anwesend sein dürfen: Silvia Musholt, Antonietta Pietroluongo t) Sicherheiten: nicht angegeben u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: Das Zahlungsziel ist 30 Tage nach Rechnungseingang. Andere Fristen für Zahlungsziele sind zwischen den Parteien gesondert zu vereinbaren. Vorkasse ist wegen § 56 BHO nicht möglich. v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: nicht angegeben w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: nicht angegeben x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Jobcenter Frankfurt am Main; Straße, Hausnummer: Darmstädter Landstraße 125; Postleitzahl: 60598; Ort: Frankfurt am Main Objektbeschilderung
Für das Niedersächsische Justizvollzugskrankenhaus in der JVA Lingen soll eine Röntgenanlage beschafft werden. Nähere Einzelheiten zu Art und Umfang des Auftrags sind der Leistungsbeschreibung - Technischer Teil (Teil B) zu entnehmen.
S22 Streckenbauarbeiten
a) Auftraggeber: Los 1, Gerüstbauarbeiten: Offizielle Bezeichnung: Städtische Wohnungsbau und Verwaltungsgesellschaft mbH; Straße, Hausnummer: Böhmerstraße 54; Postleitzahl: 08393; Ort: Meerane; Land: DE; Telefon: +49 3764187070; Fax: +49 37641870734; Internet-Adresse: www.mewobau.de; E-Mail: info@mewobau.de Los 2, Zimmererarbeiten: Offizielle Bezeichnung: Städtische Wohnungsbau und Verwaltungsgesellschaft mbH; Straße, Hausnummer: Böhmerstraße 54; Postleitzahl: 08393; Ort: Meerane; Land: DE; Telefon: +49 3764187070; Fax: +49 37641870734; Internet-Adresse: www.mewobau.de; E-Mail: info@mewobau.de Los 3, Dachdecker- und Dachklempnerarbeiten: Offizielle Bezeichnung: Städtische Wohnungsbau und Verwaltungsgesellschaft mbH; Straße, Hausnummer: Böhmerstraße 54; Postleitzahl: 08393; Ort: Meerane; Land: DE; Telefon: +49 3764187070; Fax: +49 37641870734; Internet-Adresse: www.mewobau.de; E-Mail: info@mewobau.de Los 4, Baumeisterarbeiten I (Hüllensanierung, Trockenlegung, Fundamente Balkone): Offizielle Bezeichnung: Städtische Wohnungsbau und Verwaltungsgesellschaft mbH; Straße, Hausnummer: Böhmerstraße 54; Postleitzahl: 08393; Ort: Meerane; Land: DE; Telefon: +49 3764187070; Fax: +49 37641870734; Internet-Adresse: www.mewobau.de; E-Mail: info@mewobau.de Los 5, Tischlerarbeiten I (Fenster/ AT): Offizielle Bezeichnung: Städtische Wohnungsbau und Verwaltungsgesellschaft mbH; Straße, Hausnummer: Böhmerstraße 54; Postleitzahl: 08393; Ort: Meerane; Land: DE; Telefon: +49 3764187070; Fax: +49 37641870734; Internet-Adresse: www.mewobau.de; E-Mail: info@mewobau.de Los 6, Wärmedämmverbundsystem (WDVS): Offizielle Bezeichnung: Städtische Wohnungsbau und Verwaltungsgesellschaft mbH; Straße, Hausnummer: Böhmerstraße 54; Postleitzahl: 08393; Ort: Meerane; Land: DE; Telefon: +49 3764187070; Fax: +49 37641870734; Internet-Adresse: www.mewobau.de; E-Mail: info@mewobau.de Los 7, Schlosserarbeiten I (Balkonanlagen): Offizielle Bezeichnung: Städtische Wohnungsbau und Verwaltungsgesellschaft mbH; Straße, Hausnummer: Böhmerstraße 54; Postleitzahl: 08393; Ort: Meerane; Land: DE; Telefon: +49 3764187070; Fax: +49 37641870734; Internet-Adresse: www.mewobau.de; E-Mail: info@mewobau.de b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können nur schriftlich abgegeben werden. d) Art des Auftrages: Ausführung von Bauleistungen (Bauvertrag als Einheitspreisvertrag) e) Ort(e) der Ausführung: Los 1, Gerüstbauarbeiten: Straße, Hausnummer: Nelkenweg 13-16 ; Postleitzahl: 08393; Ort: Meerane; Land: DE Los 2, Zimmererarbeiten: Straße, Hausnummer: Nelkenweg 13-16; Postleitzahl: 08393; Ort: Meerane; Land: DE Los 3, Dachdecker- und Dachklempnerarbeiten: Straße, Hausnummer: Nelkenweg 13-16; Postleitzahl: 08393; Ort: Meerane; Land: DE Los 4, Baumeisterarbeiten I (Hüllensanierung, Trockenlegung, Fundamente Balkone): Straße, Hausnummer: Nelkenweg 13-16 ; Postleitzahl: 08393; Ort: Meerane; Land: DE Los 5, Tischlerarbeiten I (Fenster/ AT): Straße, Hausnummer: Nelkenweg 13-16 ; Postleitzahl: 08393; Ort: Meerane; Land: DE Los 6, Wärmedämmverbundsystem (WDVS): Straße, Hausnummer: Nelkenweg 13-16 ; Postleitzahl: 08393; Ort: Meerane; Land: DE Los 7, Schlosserarbeiten I (Balkonanlagen): Straße, Hausnummer: Nelkenweg 13-16 ; Postleitzahl: 08393; Ort: Meerane; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: Es wird darauf hingewiesen, dass das Leistungsverzeichnis als pdf-Format verpflichtend ist und das als GAEB-Datei im d83-Format nur als Hilfsmittel dient. Sanierung und Errichtung Balkonanlagen MFH Nelkenweg 13-16, 08393 Meerane Fachlos 01: (Vergabe-Nr.: NWM 25575/01) Gerüstarbeiten ca. 2400 m² Fassadengerüst LKL 3, ca. 160 m Absturzsicherung, ca. 24 m Gerüstträger, ca. 56 m Treppenturm Ausführungsbeginn 21.09.2026 Fertigstellungstermin 02.04.2027 maximale Ausführungsdauer, auch in Teilabschnitten: 6 Werktage Fachlos 02: (Vergabe-Nr.: NWM 25575/02) Zimmererarbeiten ca. 12,5 m KVH ca. 140 m Mauerlatte ca. 190 St. Aufschiebling ca. 1050 m Dachbinder (Holz) verstärken ca. 150 m Dachkasten ca. 550 m² Dachbodendämmung ca. 180 m² Dachfuß (Binder) dämmen Ausführungsbeginn: 12.10.2026 Fertigstellungstermin: 22.01.2027 maximale Ausführungsdauer, auch in Teilabschnitten: 10 Werktage Fachlos 03: (Vergabe-Nr.: NWM 25575/03) Dachklempnerarbeiten ca. 1100 m² Dacheindeckung ca. 150 m Dachrinne, Titan-Zink ca. 100 m Fallrohr, Titan-Zink Ausführungsbeginn: 28.09.2026 Fertigstellungstermin: 19.02.2027 maximale Ausführungsdauer, auch in Teilabschnitten: 35 Werktage Fachlos 04: (Vergabe-Nr.: NWM 25575/04) Baumeisterarbeiten I (Hüllensanierung/ Trockenlegung/ Fundamente Balkone) ca. 1 St Baustelleneinrichtung (Zaun, Sanitärcontainer) ca. 640 m³ Außenmauerwerk freilegen ca. 140 St Fenter (Kunststoff) demontieren ca. 140 m² Fundamentschalung ca. 55 m³ Fundamentbeton (bewehrt) ca. 3 to Baustahl ca. 180 m³ Rohrgrabenaushub ca. 230 m KG-Rohr ca. 5 St Kontrollschächte ca. 7 St. Drainagekontrollschacht ca. 150 m Drainageleitung ca. 250 m² Vertikalabdichtung inkl. Betonvorsatzschalen ca. 160 m Ranenkante + Kiesfüllung ca. 380 m² Baustraße ca. 4 St Außentreppe (Hinterausgang) abbrechen ca. 750 m² Rasenfläche herstellen ca. 1 St Demontage Elt-Installationen ca. 1 St Demontage HLS-Installationen Ausführungsbeginn: 20.07.2026 Fertigstellungstermin: 28.05.2027 maximale Ausführungsdauer, auch in Teilabschnitten: 90 Werktage Fachlos 05: (Vergabe-Nr.: NWM 25575/05) Tischlerarbeiten I (Fenster, AT) ca. 32 St Fenster-Tür-Elemente Kunststoff ca. 32 St Kunststofffenster 1,56 x 1,37 ca. 172 St Kunststofffenster 77 x 1,37 ca. 250 m Fenterbank Kunststein ca. 800 m Fenster einputzen ca. 1 St Hauseingangstür Glas-Alu 1,65 x 2,17 Ausführungsbeginn: 28.09.2026 Fertigstellungstermin: 25.12.2026 maximale Ausführungsdauer, auch in Teilabschnitten: 15 Werktage Fachlos 06: (Vergabe-Nr.: NWM 25575/06) Wärmedämmverbundsystem ca. 2000 m² WDVS (MiWo) + Oberputz + Anstrich ca. 120 m² Sockeldämmung EPS ca. 250 lfdm Alu-Fensterbank ca. 170 m² Dämmung TH-Wand im Boden Ausführungsbeginn: 28.09.2026 Fertigstellungstermin: 26.03.2027 maximale Ausführungsdauer, auch in Teilabschnitten: 40 Werktage Fachlos 07: (Vergabe-Nr.: NWM 25575/07) Schlosserabeiten I (Balkonanlagen) ca. 2 St Doppelbalkone, 3 Etagen, Dach ca. 4 St Eintelbalkone, 3 Etagen, Dach Ausführungsbeginn: 12.10.2026 Fertigstellungstermin: 23.04.2027 maximale Ausführungsdauer, auch in Teilabschnitten: 15 Werktage g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert h) Aufteilung in mehrere Lose: ja; Angebote können für eines, mehrere oder alle Lose eingereicht werden; Art und Umfang der Lose: Art und Umfang der Lose: sh. f) i) Ausführungsfristen: Los 1, Gerüstbauarbeiten: Beginn: 21.09.2026, Ende: 02.04.2027; Los 2, Zimmererarbeiten: Beginn: 12.10.2026, Ende: 22.01.2027; Los 3, Dachdecker- und Dachklempnerarbeiten: Beginn: 28.09.2026, Ende: 19.02.2027; Los 4, Baumeisterarbeiten I (Hüllensanierung, Trockenlegung, Fundamente Balkone): Beginn: 20.07.2026, Ende: 28.05.2027; Los 5, Tischlerarbeiten I (Fenster/ AT): Beginn: 28.09.2026, Ende: 25.12.2026; Los 6, Wärmedämmverbundsystem (WDVS): Beginn: 28.09.2026, Ende: 26.03.2027; Los 7, Schlosserarbeiten I (Balkonanlagen): Beginn: 12.10.2026, Ende: 23.04.2027 j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind. k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. Nebenangebote sind zugelassen, jedoch ist das Hauptangebot vollständig ausgefüllt abzugeben. l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3392188/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 12.06.2026, 09:00 Uhr; Bindefrist: 31.07.2026 p) Angebote sind schriftlich (Papierform) zu richten an: siehe Buchstabe a). q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt. s) Eröffnungstermin: Los 1, Gerüstbauarbeiten: Datum: 12.06.2026, 09:00 Uhr; Ort: Städtische Wohnungs- und Verwaltungsgesellschaft Meerane mbH, Böhmerstraße 54, 08393 Meerane; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und deren Bevollmächtigte; Los 2, Zimmererarbeiten: Datum: 12.06.2026, 09:15 Uhr; Ort: Städtische Wohnungs- und Verwaltungsgesellschaft Meerane mbH, Böhmerstraße 54, 08393 Meerane; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und deren Bevollmächtigte; Los 3, Dachdecker- und Dachklempnerarbeiten: Datum: 12.06.2026, 09:30 Uhr; Ort: Städtische Wohnungs- und Verwaltungsgesellschaft Meerane mbH, Böhmerstraße 54, 08393 Meerane; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und deren Bevollmächtigte; Los 4, Baumeisterarbeiten I (Hüllensanierung, Trockenlegung, Fundamente Balkone): Datum: 12.06.2026, 09:45 Uhr; Ort: Städtische Wohnungs- und Verwaltungsgesellschaft Meerane mbH, Böhmerstraße 54, 08393 Meerane; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und deren Bevollmächtigte; Los 5, Tischlerarbeiten I (Fenster/ AT): Datum: 12.06.2026, 10:00 Uhr; Ort: Städtische Wohnungs- und Verwaltungsgesellschaft Meerane mbH, Böhmerstraße 54, 08393 Meerane; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und deren Bevollmächtigte; Los 6, Wärmedämmverbundsystem (WDVS): Datum: 12.06.2026, 10:15 Uhr; Ort: Städtische Wohnungs- und Verwaltungsgesellschaft Meerane mbH, Böhmerstraße 54, 08393 Meerane; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und deren Bevollmächtigte; Los 7, Schlosserarbeiten I (Balkonanlagen): Datum: 12.06.2026, 10:30 Uhr; Ort: Städtische Wohnungs- und Verwaltungsgesellschaft Meerane mbH, Böhmerstraße 54, 08393 Meerane; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und deren Bevollmächtigte t) Sicherheiten: nicht angegeben u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: Zahlungbedingungen nach VOB/B v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Das Formblatt 'Eigenerklärungen zur Eignung' ist erhältlich: Das Formblatt liegt den Vergabeunterlagen bei und beinhaltet folgende Erklärungen/Nachweise: - Eigenerklärung über den Umsatz in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen - Eigenerklärung über die Ausführung vergleichbarer Leistungen in den letzten bis zu 5 abgeschlossenen Kalenderjahren und genauere Angaben zu mindestens 2 solcher vergleichbarer Leistungen mit Angabe von Auftraggeber/Ansprechpartner, Kurzbeschreibung der Art der ausgeführten Leistungen, Ausführungszeitraum (abgeschlossene Leistungen aus dem aktuellen Kalenderjahr können ebenfalls angegeben werden), Auftragssumme - Eigenerklärung über das Vorhandensein der für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Arbeitskräfte und Angabe der Anzahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte - Eigenerklärung über die Verpflichtung zur Eintragung in das Berufsregister - Eigenerklärung über Insolvenzverfahren und Liquidation - Eigenerklärung zum nachweislichen Nichtvorliegen einer schweren Verfehlung, die die Zuverlässigkeit als Bewerber in Frage stellt - Eigenerklärung zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung - Eigenerklärung zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft Mit dem Angebot sind vorzulegen: - Handelsregisterauszug (soweit zur Eintragung verpflichtet) - Gewerbeanmeldung (wenn nicht zur Eintragung im Handelsregister verpflichtet) - Eintragung in der Handwerksrolle oder bei der Industrie- und Handelskammer - Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen oder eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG Das Unternehmen muss über "keine" Mindestgeschäftstätigkeit verfügen. Aufgrund der angestrebten kurzen Bauzeit stellt die diesbezügliche Leistungsfähigkeit des Bieters ein sehr wichtiges Kriterium der Auftragsvergabe dar und ist mit Angebotsabgabe geeignet nachzuweisen. x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesdirektion Sachsen, Referat 39; Straße, Hausnummer: Stauffenbergallee 2; Postleitzahl: 01099; Ort: Dresden; Land: DE; E-Mail: post@lds.sachsen.de Baumeisterarbeiten,Gerüste (allgemein),Zimmerer/ Holzbau,Dachdeckung/ Dachabdichtung,Klempner,Tischler/ Innenausbau/ Einbaumöbel,Fassadensanierung/ Vollwärmeschutz,Metallbau/ Stahlbau (konstruktiv)
Zur Vergabe kommt ein Lieferauftrag über ein Hochleistungslasersystem für das Institut für Quantenoptik und Quanteninformation Innsbruck. Optionale Leistungsbestandteil ist zudem ein Wartungsvertrag betreffend des zu liefernden Gegenstandes.
a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Landratsamt Bautzen; Bereich/Abteilung: Zentrale Vergabestelle; Straße, Hausnummer: Bahnhofstraße 9; Postleitzahl: 02625; Ort: Bautzen; Land: DE; Telefon: +49 3591-5251-23313; Fax: +49 3591-5250-23313; Internet-Adresse: https://www.landkreis-bautzen.de; E-Mail: vergabe5@lra-bautzen.de b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können nur elektronisch abgegeben werden. d) Art des Auftrages: Zimmererarbeiten e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Erweiterung "KI-Labor Pflege" am BSZ Hoyerswerda,; Straße, Hausnummer: Käthe-Kollwitz-Str. 5; Postleitzahl: 02977; Ort: Hoyerswerda; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: Der Landkreis Bautzen als Träger und Eigentümer des Beruflichen Schulzentrums -Konrad Zuse-; plant die räumliche Erweiterung der Ausbildungseinrichtung im Bereich der Pflegefachkraft- und Pflegehelferausbildung als Ergänzungsbau, der als KI-Labor dienen soll. Es handelt sich um die Schaffung zusätzlicher Arbeits- und Laborräume für die Ausbildung am BSZ. Grobmengen: Gewerk 304 Zimmererarbeiten: 46 m³ Konstruktionsvollholz, nicht sichtbar, liefern; 1.225 m Abbund Dachkonstruktion; 180 Stck Sparrenköpfe, Ausklinkungen, Zulage; 134 m Stellbrett zw. Sparren; 860 m² OSB-Platte Dachfläche, 25 mm; 238 m Sperrunterlage, Holzbau; 860 m² Bauzeitdichtung, Flachdach, geneigt. Mit dem Angebot ist einzureichen: • Formblatt (FB) 213 - Angebotsschreiben • Teile der Leistungsbeschreibung: Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm (LV) • ggf. GAEB-Datei • FB 124 - Eigenerklärung zur Eignung •Produktangaben und Produktdatenblätter d. angebotenen Produkte • FB 221 und/ oder 222 - Angaben zur Preisermittlung • FB 223 - Aufgliederung der Einheitspreise Folgende Erklärungen werden Ihnen zur Verfügung gestellt und sind dem Angebot im Bedarfsfall entsprechend der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots (FB 631) beizufügen: • FB 233 - Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen • FB 234 - Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft • FB 235 - Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen Konkretisierung Nachforderung (Punkt 3.3 FB 211): Eine Nachforderung von Unterlagen ist teilweise ausgeschlossen. Eine Nachforderung von Unterlagen erfolgt im Rahmen von § 16a VOB/A. Eine Nachforderung des Angebotsschreibens sowie Teilen davon und/ oder des Leistungsverzeichnisses sowie Teilen davon erfolgt nicht. Eine Nachforderung fehlender Preisangaben nach § 16a Abs. 2 VOB/A bleibt hiervon unberührt. Hinweis zur Einreichung von Nebenangeboten: Nebenangebote müssen auf einer besonderen Anlage eingereicht u. als solche deutlich gekennzeichnet werden (vgl. §13 Abs. 3 Satz 2 VOB/A). Sie sind nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen. Mindestanforderung für Nebenangebote sind: • mind. Gleichwertigkeit der konstruktiv-technische Eigenschaften, • mind. Gleichwertigkeit der bauphysikalischen Eigenschaften, • mind. Gleichwertigkeit der Gebrauchseigenschaften. Vorlage von Prüfzeugnissen/ Nachweisen mit Angebotsabgabe. Alle weiteren Einzelheiten entnehmen Sie bitte den beigefügten Verdingungsunterlagen. g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert h) Aufteilung in mehrere Lose: nein i) Ausführungsfristen: Beginn: 12.10.2026, Ende: 30.10.2026, Anlaufberatung: 40.KW 2026 j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind. k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Entfällt, da die Abgabe mehrerer Hauptangebote zugelassen ist. l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3392131/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 18.06.2026, 10:00 Uhr; Bindefrist: 20.07.2026 p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben. q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Zuschlagskriterium ist, bei Erfüllung aller Anforderungen, der Preis s) Eröffnungstermin: Datum: 18.06.2026, 10:00 Uhr; Ort: Lra Bautzen, online!;; Personen, die anwesend sein dürfen: keine, da online t) Sicherheiten: gem. Ausschreibungsunterlagen und VOB/B u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: gem. Ausschreibungsunterlagen und VOB/B v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: keine w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt 124 VHB Bund Ausgabe 2017 – Stand 2019 ;Eigenerklärung zur Eignung; vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese im Präqualifikationsverzeichnis (s.o.) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ;Eigenerklärung zur Eignung; genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Das Formblatt ;Eigenerklärungen zur Eignung; ist erhältlich: Siehe Vergabeunterlagen; ZU BEACHTEN: Der Bieter hat zum Nachweis seiner Fachkunde, Leistungsfähigkeit u. Zuverlässigkeit MIT ANGEBOTSABGABE die Eigenerklärung zur Eignung mit folgenden Angaben einzureichen: I. Verpflichtende Eignungsnachweise (Der Nachweis der Eignung kann auch mittels Präqualifikationsnachweis (s.o.) geführt werden.): 1.1. Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit in Frage stellt; 1.2. Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung; 1.3. Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation; 2.1. Angaben zu Registereintragungen; 2.2. Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft; 4.1. Vorlage geeigneter Referenzen über die Ausführung von Bauleistungen in den letzten 5 Kalenderjahren, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind.; 4.2. Angabe zu Arbeitskräften + II. Ergänzende Eignungsnachweise: 1. Angabe der technischen Fachkräfte oder der technischen Stellen, die im Zusammenhang mit der Leistungserbringung eingesetzt werden sollen; 2. Beschreibung der technischen Ausrüstung des Unternehmens; 3. Beschreibung der Maßnahmen zur Qualitätssicherung des Unternehmens; 4. Angabe, welche Teile des Auftrags ich/wir an Unterauftrag-/Nachunternehmer vergeben beabsichtige(n). +++ HINWEIS: Gem. § 3 Abs. 1 SächsVergabeG muss grunds. das ausgefüllte Formblatt Eigenerklärung zur Eignung; (hier: HVA-Bund Eigenerklärung Eignung) vorgelegt werden x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesdirektion Sachsen; Bereich/Abteilung: Referat 39; Straße, Hausnummer: Stauffenbergallee 2; Postleitzahl: 01099; Ort: Dresden; Land: DE Zimmerer/ Holzbau
a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Stadt Bad Elster; Straße, Hausnummer: Kirchplatz 1; Postleitzahl: 08645; Ort: Bad Elster; Land: DE; Telefon: +49 3743756620; Fax: +49 3743756688; Internet-Adresse: www.badelster.de; E-Mail: rathaus@badelster.de b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können nur elektronisch abgegeben werden. d) Art des Auftrages: Bauvertrag nach VOB/B e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Grundschule Bad Elster; Straße, Hausnummer: Hagerstraße 1; Postleitzahl: 08645; Ort: Bad Elster; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: Fassadengerüst mit Dachdeckerfangschutz für die WDVS-, Zimmerer- und Dachdeckerarbeiten ca. 1.076 m2 Fassadengerüst, W09 ca. 462 m Innengeländer ca. 132 m 30-er Konsolgerüst als Verbreiterung ca. 1.076 m2 Gerüstnetze ca. 277 m3 Raumgerüst innen für Deckenarbeiten ca. 2 St Rollgerüste, Standhöhe bei ca. 7,50 m g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert h) Aufteilung in mehrere Lose: nein i) Ausführungsfristen: Beginn: 05.10.2026, Ende: 30.06.2027 j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind. k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Entfällt, da die Abgabe mehrerer Hauptangebote zugelassen ist. l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3392255/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 12.06.2026, 10:00 Uhr; Bindefrist: 10.07.2026 p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben. q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt. s) Eröffnungstermin: Datum: 12.06.2026, 10:00 Uhr; Ort: Stadtverwaltung Bad Elster, Ratssaal im EG, Kirchplatz 1, 08645 Bad Elster; Personen, die anwesend sein dürfen: keine öffentliche Submission (§ 14 VOB/A) t) Sicherheiten: nicht angegeben u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: Zahlungsbedingungen nach VOB/B § 16, Besondere Vertragsbedingungen v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: nicht angegeben w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: nicht angegeben x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesdirektion Sachsen; Bereich/Abteilung: Referat 39; Straße, Hausnummer: Stauffenbergallee 2; Postleitzahl: 01099; Ort: Dresden; Land: DE Gerüste (allgemein)
Les travaux concernent: * Le terrassement * Les travaux spéciaux (enceintes de palplanches, pieux sécants, pieux de fondation) * Les travaux de canalisation * L'aménagement extérieur
Abbruch-, Zimmerer-, Dachdecker-, Fenster- und Trockenbauarbeiten - Erweiterung der Mosaik- Schule in Münster - Umbau Bestandsgebäude Verwaltung
1 Mitarbeiter (m/w/d) in ANÜ – Mitarbeiter/Ingenieur in der Freigabe / TSF-A03
Gegenstand des Vergabeverfahrens ist die Lieferung, Montage/Installation und Inbetriebnahme von einem Bioreaktoren im Rahmen des gegenständlichen Projekts.
Der Auftrag besteht aus den folgenden Hauptleistungen: Baumpflege, Pflege der begrünten Dachflächen sowie gärtnerische Tätigkeiten an den Rasenflächen und Beeten.
Ausbau, Entsorgung, Lieferung und Montage von Stahlblechtüren Brandschutzertüchtigung Kreisseniorenheim Greifenberg - Metallbauarbeiten
Lieferung Kanalreiniger
Die Leistung umfasst den Offsetdruck, die Verarbeitung sowie die Anlieferung des Kalenders für 2027. Die Gestaltung erfolgt durch den Landkreis Saalekreis. Es werden druckfertige Daten zur Verfügung gestellt. Es ist Papier zu verwenden, welches nach dem Umweltstandard FSC oder PEFC zertifiziert ist. Das Zertifizierungslogo des verwendeten Papiers ist auf die Druckerzeugnisse zu drucken. Leistungsumfang: Offsetdruck und Verarbeitung von 50.000 Exemplaren des Umweltkalenders einschließlich Beihefter Tourenplan (Auflage 50.000 Exemplare), 50.000 Bögen mit Aufklebern (120 St. Aufkleber je Bogen) und 50.000 Abrufkarten Verarbeitung Kalender: Rückstichheftung mit 2 Klammern, Bohrung 5mm Durchmesser auf der offenen Seite; Verarbeitung Beihefter: Tourenplan mit 2 Klammern heften, Aufkleberbogen und Abrufkarten in den Tourenplan einlegen und alles zusammen mit einer Klammer in den Kalender heften (zur einfachen Entnahme)
Straßenbauarbeiten Fahrbahnsanierung Böingser Weg
Los 1 (LV 16) Stapler, Los 2 (LV 17) Reinigungsmaschinen, Los 3 (LV 13) Lackiersimulator
Leistungsgegenstand ist die Konzeption und Durchführung von Leistungen im Sinne des § 16 a SGB II im Auftrag des Landkreises Rotenburg (Wümme). Ziel der Maßnahme ?Brücken bauen? ist die strukturierte Heranführung und Überleitung der Teilnehmenden in geeignete Angebote des regionalen Hilfesystems. Der Auftragnehmer übernimmt hierbei eine steuernde und koordinierende Lotsenfunktion. Eine eigenständige psychosoziale, therapeutische oder beratende Behandlung findet nicht statt. Brücken bauen (Maßnahme im Sinne des § 16a SGB II)
Fassadensanierung DLR Standort Oberpfaffenhofen - Geb. 160 Sanierung Hangarfassade - Fassadensanierung (26-0090_B)
Sanierung der Kreisstraße LRO 105 in der OD Satow im Landkreis Rostock, Abschn. 20, km 3,26 bis 3,62 (Anbindung an die L10) Sanierung der Kreisstraße LRO 105 in der OD Satow im Landkreis Rostock, Abschn. 20, km 3,26 bis 3,62 (Anbindung an die L10)