Vergabeplattform

a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Gemeinde Dennheritz; Straße, Hausnummer: Hauptstraße 96; Postleitzahl: 08393; Ort: Dennheritz; Land: DE; Telefon: +49 3762906502; E-Mail: erik.enke@crimmitschau.de b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können nur schriftlich abgegeben werden. d) Art des Auftrages: VOB Vertrag e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Dorfzentrum³ - Raum für Ideen, Kultur & Leben / Sanierung einer ehemaligen Maschinenhalle zum Gemeindezentrum Dennheritz ; Straße, Hausnummer: Meeraner Straße 3; Postleitzahl: 08393; Ort: Dennheritz; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: Komplettinstallation Gemeindezentrum mit Veranstaltungsraum und Küchenbereich Lüftungsanlage für den Sanitärbereich und innenliegende Bereiche / 50m Luftleitungen / Lüftungsgerät mit WRG / ca. 150m Wärmedämmung Rohre / 180m C-Stahlrohr-System / Fußbodenheizung 400m² / 4Stk Durchlauferhitzer / 7 WC Anlagen + 2 Urinale + 5 Waschtische / 130m Edelstahl Wasserrohrleitungen g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert h) Aufteilung in mehrere Lose: nein i) Ausführungsfristen: Beginn: 20.07.2026, Ende: 23.12.2026, Bauausführung gemäß beiliegendem Bauablaufplan j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind. k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. Wenn sich die Angebote lediglich im Angebotspreis unterscheiden. l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3348370/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 31.03.2026, 13:45 Uhr; Bindefrist: 15.06.2026 p) Angebote sind schriftlich (Papierform) zu richten an: Offizielle Bezeichnung: Stadtverwaltung Crimmitschau; Bereich/Abteilung: B 65 / Hoch- und Tiefbau; Straße, Hausnummer: Markt 1; Postleitzahl: 08451; Ort: Crimmitschau; Land: DE; Telefon: +49 3762-90-6502; Fax: +49 3762-90-9903; Internet-Adresse: www.crimmitschau.de; E-Mail: erik.enke@crimmitschau.de q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt. s) Eröffnungstermin: Datum: 31.03.2026, 13:45 Uhr; Ort: Stadtverwaltung Crimmitschau / Bauamt Kirchplatz 4 / 1.OG Raum 207 / 08451 Crimmitschau; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und deren bevollmächtigte Vertreter. t) Sicherheiten: Sicherheit für Vertragserfüllung in Höhe von 5% der Auftragssumme Sicherheit für Gewährleistung in Höhe von 3% der Abrechnungssumme u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: Abschlagszahlungen und Schlusszahlung nach VOB/B v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Eigenerklärung für nicht präqualifizierte Unternehmen (EFB 124) oder Präqualifizierung x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesdirektion Sachsen ; Bereich/Abteilung: Referat 39 - Vergaberecht, Preisrecht, Internationale Zusammenarbeit und Gleichstellung; Straße, Hausnummer: Altchemnitzer Straße 41; Postleitzahl: 09120; Ort: Chemnitz; Land: DE; Internet-Adresse: www.lds.sachsen.de Heizung,Sanitär,Klimatechnik-/ Lüftungstechnik,Isolierung/ Dämmung (Haustechnik)

a) Zur Angebotsabgabe auffordernde Stelle: Name des Auftraggebers: Hochschule Zittau/Görlitz; Straße, Hausnummer: Theodor-Körner-Allee 16; Postleitzahl: 02763; Ort: Zittau; Land: Deutschland; Telefonnummer: +49 35836120; Den Zuschlag erteilende Stelle: s.o.; Stelle, bei der die Angebote oder Teilnahmeanträge einzureichen sind: s.o. b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Form, in der Teilnahmeanträge oder Angebote einzureichen sind: Angebote können nur elektronisch abgegeben werden; Anschrift, an die die Angebote elektronisch zu übermitteln sind: www.evergabe.de d) Art und Umfang der Leistung: Lieferung, Installation, Inbetriebnahme und Einweisung einer elektrisch beheizten Handhebelpresse für Laborarbeiten zum Verpressen von Polymeren (Thermoplaste, Harze, Vitrimere).; Orte der Leistungserbringung: Postleitzahl: 02763; Ort: Zittau; Land: Deutschland e) Ggf. Anzahl, Größe und Art der einzelnen Lose: entfällt, da keine losweise Vergabe f) Nebenangebote sind nicht zugelassen g) Ausführungsfrist: Beginn: nicht angegeben; Ende: 24.07.2026; max. 12 Wochen nach Zuschlagserteilung h) Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. i) Angebotsfrist: 31.03.2026, 10:00 Uhr; Bindefrist: 30.04.2026 j) Höhe etwa geforderter Sicherheitsleistungen: keine Sicherheitsleistungen erforderlich k) Wesentliche Zahlungsbedingungen oder Angabe der Unterlagen, in denen sie enthalten sind: siehe BVB/ZVB; keine Vorauszahlungen; Zahlung der Schlussrechnung innerhalb 30 Tagen netto l) Mit dem Angebot oder dem Teilnahmeantrag vorzulegenden Unterlagen, die die Auftraggeber für die Beurteilung der Eignung des Bewerbers oder Bieters verlangen: Eigenerklärung m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) Angabe der Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden: entfällt, siehe Vergabeunterlagen Industrietechnische Anlagen/ Ausrüstung,Labortechnik/ Messtechnik

a) Zur Angebotsabgabe auffordernde Stelle: Name des Auftraggebers: Heinrich-Braun-Klinikum gemeinnützige GmbH; Bereich/Abteilung: APEK-Versorgungszentrum der Heinrich-Braun-Klinikum gemeinnützige GmbH; Straße, Hausnummer: Karl-Keil-Straße 35 Haus 10; Postleitzahl: 08060; Ort: Zwickau; Land: Deutschland; E-Mail: andreas.schmidt@hbk-zwickau.de; Telefonnummer: +49 375512233; Fax: +49 375512681; Internetadresse: http://www.heinrich-braun-klinikum.de/; Den Zuschlag erteilende Stelle: s.o.; Stelle, bei der die Angebote oder Teilnahmeanträge einzureichen sind: s.o. b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Form, in der Teilnahmeanträge oder Angebote einzureichen sind: Angebote können nur schriftlich abgegeben werden. d) Art und Umfang der Leistung: Lieferung von 15 Stück Visitewagen Ergotron CareFit Slim 2.0 Visitenwagen mit Monitor Gelenk und einer Schublade gemäß Leistungsverzeichnis; Orte der Leistungserbringung: Offizielle Bezeichnung: Heinrich-Braun-Klinikum gemeinnützige GmbH; Straße, Hausnummer: Karl-Keil-Straße 35; Postleitzahl: 08060; Ort: Zwickau; Land: Deutschland e) Ggf. Anzahl, Größe und Art der einzelnen Lose: entfällt, da keine losweise Vergabe f) Nebenangebote sind nicht zugelassen g) Ausführungsfrist: Beginn: nicht angegeben; Ende: nicht angegeben; Beginn: 3 Wochen ab Zuschlag/ Ende: 3 Wochen ab Zuschlag h) Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. i) Angebotsfrist: 31.03.2026, 10:00 Uhr; Bindefrist: 30.04.2026 j) Höhe etwa geforderter Sicherheitsleistungen: keine k) Wesentliche Zahlungsbedingungen oder Angabe der Unterlagen, in denen sie enthalten sind: 14 Tage 2% Skonto bzw. 30 Tage netto nach Eingang der prüfbaren Rechnung unter rechnungen@hbk-zwickau.de l) Mit dem Angebot oder dem Teilnahmeantrag vorzulegenden Unterlagen, die die Auftraggeber für die Beurteilung der Eignung des Bewerbers oder Bieters verlangen: s. Formblatt 124 LD m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) Angabe der Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden: entfällt, siehe Vergabeunterlagen Möbel (Medizinischer Bereich)

a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Klinikum Obergöltzsch Rodewisch; Bereich/Abteilung: Susann Schröder, Leiterin Medizintechnik; Straße, Hausnummer: Stiftstraße 10; Postleitzahl: 08228; Ort: Rodewisch; Land: DE; Telefon: +49 37443612139; E-Mail: s.schroeder@klinikum-obergoeltzsch.de b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können nur elektronisch abgegeben werden. d) Art des Auftrages: Lieferung und Inbetriebnahme eines multifunktionalen Fluoroskopie- u. Angiographiesystem e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Klinikum Obergöltzsch Rodewisch; Straße, Hausnummer: Stiftstraße 10 ; Postleitzahl: 08228; Ort: Rodewisch; Land: DE; Offizielle Bezeichnung: radiologische Abteilung; Straße, Hausnummer: Stiftstraße 10 ; Postleitzahl: 08228; Ort: Rodewisch; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: Das Klinikum Obergöltzsch beabsichtigt die Eratzbeschaffung von 1 St. Multifunktionales C-Bogen-System für Fluoroskopie, interventionelle Radiologie und Gastroenterologie und insbes. ERCP mit DICOM-Netzwerkanbindung. Wandseitig montiertes C-Bogen-System mit linksseitig aufgehängter Tischplatte, erforderlich für einen optimalen Zugang bei Internistischen Fragestellungen (ERCP), insbes. der Leber, d.h. die Montage des C-Bogens muss wandseitig links erfolgen. Es wird ein multifunktionales digitales Einebenen-Röntgen-Angiographiesystem für diagnostische und interventionelle Untersuchungen am liegenden Patienten benötigt: - gastro-intestinale Untersuchungen - Urogenitaltrakt, Thorax, Abdomen - periphere Angiographie - moderne therapeutische vaskuläre und nicht-vaskuläre Interventionsverfahren C-Bogen und Tisch müssen für alle beschriebenen multifunktionellen und interventionelle Untersuchungen geeignet sein. Der Patiententisch soll mit einer strahlendurchlässigen Tischplatte aus Kohlefaser oder gleichwertigem Material ausgestattet sein. Der Tisch soll ausreichend stabil für alle Patienten und alle Maßnahmen sein Der C-Bogen muss für multi-direktionale vaskuläre und interventionelle Einebenen-Verfahren ausgelegt sein. Untersuchungen und Interventionen mit bis zu 90° gekippten Untersuchungstisch g) Es werden Planungsleistungen gefordert: Aufstellungs- und Strahlenschutzplan nach Vorgaben des Planungsbüros h) Aufteilung in mehrere Lose: nein i) Ausführungsfristen: - Bau-/Ausbauzeit durch den Bauherren: 2. Quartal 2026 - Lieferung, Inbetriebnahme, Übergabe: 3. Quartal 2026 j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Nebenangebote sind nicht zugelassen. Nebenangebote sind nicht zugelassen k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Entfällt, da die Abgabe mehrerer Hauptangebote zugelassen ist. l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3341244/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 31.03.2026, 12:30 Uhr; Bindefrist: 29.05.2026 p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben. q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt. s) Eröffnungstermin: Datum: 31.03.2026, 13:00 Uhr; Ort: online; Personen, die anwesend sein dürfen: --- t) Sicherheiten: nicht angegeben u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: siehe Leistungsverzeichnis v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: - Unternehmensdarstellung w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: - Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft - Handelsregisterauszug - Auskunft aus dem Gewerbezentralregister - Präqualifizierungsunterlagen nach dem Sächs. Vergabegesetz sind zugelassen - Einhaltung des MiLoG (Mindestlohngesetz) - Erklärung über die Zahlung von Steuern und Abgaben - Erklärung des Bieters darüber, dass über sein Vermögen weder das Insolvenz-/Konkurs- noch das Vergleichsverfahren eröffnet oder die Eröffnung beantragt worden ist x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: 1. Vergabekammer des Freistaates Sachsen bei der Landesdirektion Sachsen; Straße, Hausnummer: Braustraße 2; Postleitzahl: 04107; Ort: Leipzig; Land: DE; Internet-Adresse: http://www.ldl.sachsen.de; E-Mail: wiltrud.kadenbach@lds.sachsen.de Medizintechnik

Die Charité - Universitätsmedizin Berlin beabsichtigt die Errichtung eines zukunftsweisenden Neubaus für das Deutsche Herzzentrum der Charité (DHZC) im südwestlichen Bereich des Campus Virchow-Klinikum (CVK). In dem geplanten Neubau werden u. a. auch die Zentrale Sterilgutversorgung (ZSVA) und die Zentrale Notaufnahme (ZNA) untergebracht sowie auf dem Dach des Gebäudes ein Hubschrauberlandeplatz errichtet. Die Gesamtnutzfläche für den Neubau DHZC beträgt ca. 29.800 m² bei einer Bruttogrundrissfläche von ca. 75.600 m² und einem Bruttorauminhalt von ca. 355.000 m³. Es ist geplant, den Neubau als Hochbau mit 16 Obergeschossen sowie 2 Untergeschossen zu errichten. Für das Gebäude wird eine Nachhaltigkeitszertifizierung nach dem System der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) in der Stufe "Gold" angestrebt. Eine detaillierte Leistungsbeschreibung zur Gas-, Wasser-, Abwasser-Anlage (GWA-Anlage) ist dem LV zu entnehmen. Es bestehen gesonderte Anforderungen nach dem Berliner Ausschreibungs- und Vergabegesetz (BerlAVG), siehe Vergabeunterlagen. Nähere Informationen können den auf der Vergabeplattform der Charité (https://vergabeplattform.charite.de) zur Verfügung gestellten Unterlagen entnommen werden.

a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden an der Technischen Universität Dresden; Straße, Hausnummer: Fetscherstraße 74; Postleitzahl: 01307; Ort: Dresden; Land: DE b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können nur elektronisch abgegeben werden. d) Art des Auftrages: Haus 40 Ertüchtigung Kollektor inkl. RBW, Los HLS-SAN 2. BA e) Ort(e) der Ausführung: Straße, Hausnummer: 74; Postleitzahl: 01307; Ort: Dresden; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: In dem vorhandenen Medienkanal (Kollektoren) unter dem Haus 40 des Universitätsklinikum werden Heizungs-, Trinkwassertrassen um- und neuverlegt sowie Brandschutzmaßnahmen durchgeführt. Hauptkomponenten Gewerk Sanitär: - ca. 200 m Stahl niro 18mm – 54mm - ca. 22 m dukt. Gussrohr DN100 - 37 Stück Armaturen DN5-DN50 mit Wärmedämmung Hauptkomponenten Gewerk Heizung: - ca. 250 m Demontage Rohrleitung DN15-DN50 - ca. 280 m Rohrleitung Stahl DN15-DN50, mit Wärmedämmung - ca. 25 Stück Armaturen DN15-DN40 - ca. 310 kg Stahlkonstruktion g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert h) Aufteilung in mehrere Lose: nein i) Ausführungsfristen: Beginn: 04.05.2026, Ende: 02.10.2026 j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Nebenangebote sind nicht zugelassen. . k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. . l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3338463/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 31.03.2026, 09:30 Uhr; Bindefrist: 04.05.2026 p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben. q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt. s) Eröffnungstermin: Datum: 31.03.2026, 09:30 Uhr; Ort: Geschäftsbereich Bau und Technik, Abt. Ausschreibung/Vergabe/Abrechnung, 01307 Dresden, Schubertstr. 18, Haus 62, 1.OG, Submissionsraum.; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter sind nicht zugelassen. t) Sicherheiten: nicht angegeben u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: Zahlungsbedingungen gem. Vergabeunterlagen. v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter. w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Der Bieter hat mit seinem Angebot zum Nachweis seiner Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit eine direkt abrufbare Eintragung in die allgemein zugängliche Liste des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) nachzuweisen. Der Nachweis der Eignung kann auch durch Eigenerklärungen gemäß Formblatt 124 (Eigenerklärungen zur Eignung) erbracht werden. Das Formblatt 124 liegt den Vergabeunterlagen bei. x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden an der Technischen Universität Dresden; Straße, Hausnummer: 74; Postleitzahl: 01307; E-Mail: BUT-A2@ukdd.de Heizung,Sanitär,Brandschutz (Haustechnik)

a) Auftraggeber: Los 1, Baumeisterarbeiten: Offizielle Bezeichnung: Kreiskrankenhaus Greiz-Ronneburg GmbH; Bereich/Abteilung: Technik; Straße, Hausnummer: Wichmannstraße 12; Postleitzahl: 07973; Ort: Greiz; Land: DE; Telefon: +49 3661-460; Fax: +49 3661-464646; E-Mail: info@hospital-greiz.de Los 2, Trockenbauarbeiten: Offizielle Bezeichnung: Kreiskrankenhaus Greiz-Ronneburg GmbH; Bereich/Abteilung: Technik; Straße, Hausnummer: Wichmannstraße 12; Postleitzahl: 07973; Ort: Greiz; Land: DE; Telefon: +49 3661-460; Fax: +49 3661-464646; E-Mail: info@hospital-greiz.de Los 3, Tischlerarbeiten: Offizielle Bezeichnung: Kreiskrankenhaus Greiz-Ronneburg GmbH; Bereich/Abteilung: Technik; Straße, Hausnummer: Wichmannstraße 12; Postleitzahl: 07973; Ort: Greiz; Land: DE; Telefon: +49 3661-460; Fax: +49 3661-464646; E-Mail: info@hospital-greiz.de Los 4, Maler- und Lackierarbeiten: Offizielle Bezeichnung: Kreiskrankenhaus Greiz-Ronneburg GmbH; Bereich/Abteilung: Technik; Straße, Hausnummer: Wichmannstraße 12; Postleitzahl: 07973; Ort: Greiz; Land: DE; Telefon: +49 3661-460; Fax: +49 3661-464646; E-Mail: info@hospital-greiz.de Los 5, Bodenbelagsarbeiten: Offizielle Bezeichnung: Kreiskrankenhaus Greiz-Ronneburg GmbH; Bereich/Abteilung: Technik; Straße, Hausnummer: Wichmannstraße 12; Postleitzahl: 07973; Ort: Greiz; Land: DE; Telefon: +49 3661-460; Fax: +49 3661-464646; E-Mail: info@hospital-greiz.de Los 10, Sanitär/Heizung/Lüftung: Offizielle Bezeichnung: Kreiskrankenhaus Greiz-Ronneburg GmbH; Bereich/Abteilung: Technik; Straße, Hausnummer: Wichmannstraße 12; Postleitzahl: 07973; Ort: Greiz; Land: DE; Telefon: +49 3661-460; Fax: +49 3661-464646; E-Mail: info@hospital-greiz.de b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können schriftlich oder elektronisch abgegeben werden. d) Art des Auftrages: Baumeisterarbeiten, Trockenbauarbeiten, Tischlerarbeiten, Malerarbeiten, Bodenbelagsarbeiten, Heizung/Lüftung/Sanitär e) Ort(e) der Ausführung: Los 1, Baumeisterarbeiten: Offizielle Bezeichnung: Krankenhaus Ronneburg; Straße, Hausnummer: Rudolf-Breitscheid-Platz 1; Postleitzahl: 07580; Ort: Ronneburg; Land: DE Los 2, Trockenbauarbeiten: Offizielle Bezeichnung: Krankenhaus Ronneburg; Straße, Hausnummer: Rudolf-Breitscheid-Platz 1; Postleitzahl: 07580; Ort: Ronneburg; Land: DE Los 3, Tischlerarbeiten: Offizielle Bezeichnung: Krankenhaus Ronneburg; Straße, Hausnummer: Rudolf-Breitscheid-Platz 1; Postleitzahl: 07580; Ort: Ronneburg; Land: DE Los 4, Maler- und Lackierarbeiten: Offizielle Bezeichnung: Krankenhaus Ronneburg; Straße, Hausnummer: Rudolf-Breitscheid-Platz 1; Postleitzahl: 07580; Ort: Ronneburg; Land: DE Los 5, Bodenbelagsarbeiten: Offizielle Bezeichnung: Krankenhaus Ronneburg; Straße, Hausnummer: Rudolf-Breitscheid-Platz 1; Postleitzahl: 07580; Ort: Ronneburg; Land: DE Los 10, Sanitär/Heizung/Lüftung: Offizielle Bezeichnung: Krankenhaus Ronneburg; Straße, Hausnummer: Rudolf-Breitscheid-Platz 1; Postleitzahl: 07580; Ort: Ronneburg; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: Los 01 - Baumeisterarbeiten 20 Stk Abbruch von Innentüren 566 m² Abbruch Bodenbelag 39 m² Abbruch von Unterdecken 38 m² Abbruch von Wand- und Bodenfliesen 1290 m² Abbruch von Wandtapete beschichtet 75 m² Abbruch GK-Wände / Vorwände / Verkofferungen 25 m² Teilabbruch Fußbodenaufbau 3 m² Türöffnungen schließen mit KS-MW d=17,5cm 31 m² Türöffnungen verändern MW d=24cm 25 m² Fußbodenaufbau für bodengleiche Duschen herstellen 5 m² schwimmenden Estrich herstellen 50 m² Innenputz herstellen 185 m² Streichisolierung für Wände / Wandfliesen 46 m² Streichisolierung für Böden / Bodenfliesen 8 Stk Bodeneinlauf eindichten und einfliesen 240 m Fugenverschluss Silikon Los 02 - Trockenbauarbeiten 192 m² Metallständerwand / mit und ohne Brandschutz 6 m² Installationswand 170 m² Vorsatzschalen 46 m² Wände / Vorsatzschalen öffnen und schließen 8 Stk Schiebetür-Einbaukästen einbauen 40 m² Unterdecken öffnen und schließen 211 m² GK-Decken Los 03 – Tischlerarbeiten 16 Stk Holz-Drehtür mit und ohne Schallschutz 8 Stk Holz-Schiebetür Feuchtraumtüren, in der Wand laufend 45 m Handlauf Holz 92 m² PVC-Wandschutz Los 04 – Maler- und Lackierarbeiten 116 m² Spachtelung TB-Wände (Bestand) 730 m² Spachtelung MW-Wände 150 m² Überholungsbeschichtung Decken 547 m² Deckenfläche streichen 700 m² Überholungsbeschichtung Wände 916 m² Glasfasertapete Wandfläche + streichen 34 Stk Beschichtung Stahlzargen Neubau + Bestand 1 Stk Beschichtung Rohrrahmentür / Neubau + Bestand Los 05 – Bodenbelagsarbeiten 505 m² PVC-Bodenbelag 539 m PVC-Stellsockel 570 m Fugenverschluss Silikon Los 10 - Sanitär/Heizung/Lüftung Sanitär 9 Stück Waschtischanlagen mit Vorwandelement, Waschtischarmatur, Spiegel, Hygienezubehör, Papierhandtuchspender 8 Stück WC-Anlagen mit Vorwandelement, Betätigungsplatte, Hygienezubehör 8 Stück Duschanlagen mit Brausethermostat, Bodenablauf DN 70 mit Brandschutz und Zubehör 1 Stück Ausgussanlagen mit Vorwandelement, Spültischarmatur, 1 Stück Sitzwanne mit Tür 1 Stück Pflegekombination umsetzen 92 m Schmutzwasserleitung aus Kunststoff DN 50 bis DN 100, schallgedämmt 234 m Edelstahlrohr für Trinkwasser DN12 bis DN32 mit Absperrarmaturen 9 Stück Bodeneinlauf DN 70 mit Brandschottung Wärmedämmung aller Bauteile und Rohrleitungen nach GEG geschossweise Brandschottung R90 aller Rohrleitungen für Massivdecken ca. 62 Stück Kernbohrungen d= 60 bis 250 mm Demontage Sanitäranlage Heizung 8 Stück Badheizkörper 1 Stück Flachheizkörper umsetzen 97 m Rohrleitungen, Edelstahlrohr-Stahl, DN15 bis DN32 Wärmedämmung aller Bauteile und Rohrleitungen nach GEG geschossweise Brandschottung R90 aller Rohrleitungen für Massivdecken ca. 12 Stück Kernbohrungen d= 60 mm Demontage Heizung Lüftung Abluftanlage nach DIN V 18017 bestehend aus 9 Stück Abluftventilatoren 20 bis 60 m³/h 44 m Wickelfalzrohr DN 80 bis DN 125 16 m Aluflexrohr DN 80-DN 125 50 m² Isolierung Mineralwolle alukaschiert 6 Stück Kernbohrungen, 150 mm g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert h) Aufteilung in mehrere Lose: ja; Angebote können für eines, mehrere oder alle Lose eingereicht werden; Art und Umfang der Lose: nicht angegeben i) Ausführungsfristen: Los 1, Baumeisterarbeiten: Beginn: 04.05.2026, Ende: 06.11.2026; Los 2, Trockenbauarbeiten: Beginn: 08.06.2026, Ende: 06.11.2026; Los 3, Tischlerarbeiten: Beginn: 27.07.2026, Ende: 06.11.2026; Los 4, Maler- und Lackierarbeiten: Beginn: 13.07.2026, Ende: 06.11.2026; Los 5, Bodenbelagsarbeiten: Beginn: 07.09.2026, Ende: 06.11.2026; Los 10, Sanitär/Heizung/Lüftung: Beginn: 04.05.2026, Ende: 06.11.2026 j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Nebenangebote sind nicht zugelassen. nicht zugelassen k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Entfällt, da die Abgabe mehrerer Hauptangebote zugelassen ist. l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3350106/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 31.03.2026, 13:30 Uhr; Bindefrist: 05.05.2026 p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben. Schriftliche Angebote (Papierform) sind zu richten an: Offizielle Bezeichnung: Kreiskrankenhaus Greiz-Ronneburg GmbH; Bereich/Abteilung: Abteilung Technik; Straße, Hausnummer: Wichmannstraße 12; Postleitzahl: 07973; Ort: Greiz; Land: DE; Telefon: +49 3661-462510; Fax: +49 3661-462512; E-Mail: f.fischer@hospital-greiz.de q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt. s) Eröffnungstermin: Los 1, Baumeisterarbeiten: Datum: 31.03.2026, 14:00 Uhr; Ort: Kreiskrankenhaus Greiz-Ronneburg GmbH , Haus E, EG Abt. Technik, Wichmannstraße 12, 07973 Greiz; Personen, die anwesend sein dürfen: keine; Los 2, Trockenbauarbeiten: Datum: 31.03.2026, 14:00 Uhr; Ort: Kreiskrankenhaus Greiz-Ronneburg GmbH , Haus E, EG Abt. Technik, Wichmannstraße 12, 07973 Greiz; Personen, die anwesend sein dürfen: keine; Los 3, Tischlerarbeiten: Datum: 31.03.2026, 14:00 Uhr; Ort: Kreiskrankenhaus Greiz-Ronneburg GmbH , Haus E, EG Abt. Technik, Wichmannstraße 12, 07973 Greiz; Personen, die anwesend sein dürfen: keine; Los 4, Maler- und Lackierarbeiten: Datum: 31.03.2026, 14:00 Uhr; Ort: Kreiskrankenhaus Greiz-Ronneburg GmbH , Haus E, EG Abt. Technik, Wichmannstraße 12, 07973 Greiz; Personen, die anwesend sein dürfen: keine; Los 5, Bodenbelagsarbeiten: Datum: 31.03.2026, 14:00 Uhr; Ort: Kreiskrankenhaus Greiz-Ronneburg GmbH , Haus E, EG Abt. Technik, Wichmannstraße 12, 07973 Greiz; Personen, die anwesend sein dürfen: keine; Los 10, Sanitär/Heizung/Lüftung: Datum: 31.03.2026, 14:00 Uhr; Ort: Kreiskrankenhaus Greiz-Ronneburg GmbH , Haus E, EG Abt. Technik, Wichmannstraße 12, 07973 Greiz; Personen, die anwesend sein dürfen: keine t) Sicherheiten: nicht angegeben u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: Zahlungsbedingungen gemäß § 16 VOB/B v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: nicht angegeben w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: siehe Vergabeunterlagen x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer beim Thüringer Landesverwaltungsamt; Straße, Hausnummer: Jorge-Semprün-Platz 4; Postleitzahl: 99423; Ort: Weimar Baumeisterarbeiten,Trockenbau,Tischler/ Innenausbau/ Einbaumöbel,Fenster/ Türen (Holz),Fußbodenbeläge,Maler,Heizung,Sanitär,Klimatechnik-/ Lüftungstechnik

Nationale Ausschreibung nach VOL/A Öffentliche Ausschreibung Vergabenr.: 115004/26 a) Zur Angebotsabgabe auffordernde Stelle, zuschlagserteilende Stelle: Name und Anschrift: Technische Universität Dresden, Dezernat Finanzen und Beschaffung, Sachgebiet Zentrale Beschaffung und Anlagenbuchhaltung Mommsenstraße 6 01069 Dresden Deutschland Telefonnummer: +49 351463-38662 Telefaxnummer: +49 351463-37102 E-Mail-Adresse: beschaffung@tu-dresden.de Internet-Adresse: https://tu-dresden.de/ Zuschlagserteilende Stelle: Siehe oben Zuschlagserteilende Stelle: siehe Vergabestelle. b) Art der Vergabe (§ 3 VOL/A): Verfahrensart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können abgegeben werden: elektronisch mit fortgeschrittener Signatur elektronisch mit qualifizierter Signatur elektronisch in Textform Anschrift zur Einreichung schriftlicher Angebote: ENTFÄLLT- (es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen) d) Art und Umfang sowie Ort der Leistung: Art der Leistung: Gegenstand dieser Öffentlichen Ausschreibung ist die Beschaffung einer Software-Lösung für die Grafikintegration im SAP-MoDul RE-FX Immobilienmanagemen Menge und Umfang: Mittels der öffentlichen Ausschreibung wird eine Leistung beauftragt, welche die folgenden Schwerpunkte beinhaltet: (1) Überlassung der Standard-Software auf Dauer gemäß EVB-IT Überlassung Typ A in Form von Lizenzen (2) Einführungsunterstützung (3) Beratung SAP-RE (optional) (4) Software-Pflege für 48 Monate Ort der Leistung: Dezernat 4 Gebäudemanagement Sachgebiet 4.1 Baumanagement Gruppe 4.1.5 Gebäudedatenmanagement Mommsenstraße 6 01069 Dresden e) Losaufteilung: Losweise Vergabe: Nein Angebote sind möglich für: die Gesamtleistung f) Nebenangebote sind nicht zugelassen g) Liefer-/Ausführungsfrist: Beginn: Ende: Die Ausführung der Leistung beginnt mit erfolgtem Zuschlag und überschreitet die angegebene Lieferzeit nicht. h) Die Vergabeunterlagen sind auf der Vergabeplattform eVergabe.de abrufbar. Anschrift der Stelle, bei der die Vergabeunterlagen eingesehen werden können: Anschrift: Technische Universität Dresden, Dezernat Finanzen und Beschaffung, Sachgebiet Zentrale Beschaffung und Anlagenbuchhaltung Mommsenstraße 6 01069 Dresden Deutschland i) Ablauf der Angebots- und Bindefrist: Angebote sind einzureichen bis: 31.03.2026 14:00 Ablauf der Bindefrist: 31.05.2026 j) Höhe etwa geforderter Sicherheitsleistungen: k) Wesentliche Zahlungsbedingungen: gemäß Vergabeunterlagen l) Unterlagen zur Eignungsprüfung: Liste der vorzulegenden Unterlagen: Nachfolgend genannte Einzelnachweise der Eignung (Forderung gemäß SächsVergabeG § 3) zur Prüfung der Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit (VOL/A § 6) sind beizulegen. Fehlen diese Nachweise, sind unvollständig oder veraltet, kann dies zum Ausschluss des Angebotes führen. 1. Vorlage einer amtlichen Unbedenklichkeitsbescheinigung des zuständigen Finanzamtes bzw. eine eigene Erklärung über die pflichtgemäße Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (kann ersetzt werden durch die Anlage "Erklärung"). 2. Geeignete Referenzen über früher ausgeführte Aufträge der in den letzten drei Jahren erbrachten wesentlichen Leistungen, die mit Bezug auf die ausgeschriebenen Leistungen, Aufschluss über die technische und berufliche Leistungsfähigkeit des Bieters geben. Zu jedem Referenzprojekt sind folgende Angaben zu machen: - Kurztitel des Referenzprojektes - Name des Unternehmens, das die Referenz vorlegt - Auftraggeber (AG), mit Angabe der Organisationseinheit/ Fachbereich - Leistungszeitraum (Jahr) - Gesamtvolumen-/Teilvolumen des Referenzprojektes (in Euro) - Kurzbeschreibung des Referenzprojektes - Vergleichbarkeit des Referenzprojektes/Projektinhaltes mit dem Ausschreibungsgegenstand gemäß Leistungsbeschreibung Gefordert werden insgesamt zwei vergleichbare Referenzen über Leistungen, die dem Auftragsgegenstand inhaltlich nahekommen. Umfang, Komplexität, Vielschichtigkeit und Schwierigkeitsgrad der Referenzprojekte sollten annähernd dem Niveau der ausgeschriebenen Leistung entsprechen. Die für die technische und fachliche Eignung vorzulegenden Referenzen der erbrachten Leistungen dürfen nur schon vollständig abgeschlossene Leistungen beinhalten. Noch in Vollzug befindliche Referenzen scheiden wegen des klaren Wortlauts ("erbrachten Leistungen") aus. Anstelle der geforderten Einzelnachweise zur Zuverlässigkeit, Leistungsfähigkeit und Fachkunde kann die Bescheinigung der Eintragung in die Präqualifikationsdatenbank für den Liefer- und Dienstleistungsbereich (PQ-VOL) oder die Bescheinigung anderer Präqualifikationsstellen, wenn in der Bescheinigung angegeben wird, welche Eignungskriterien anhand welcher Dokumente bei der Präqualifizierung geprüft wurden, vorgelegt werden. Die Nachweise gemäß Punkt 2 sind jedoch in jedem Fall einzureichen. m) Die Unterlagen werden kostenfrei abgegeben.: n) Angabe der Zuschlagskriterien: Der niedrigste Preis: Nein Wirtschaftlich günstigstes Angebot in Bezug auf die Kriterien, die in den Vergabe-/Ausschreibungsunterlagen, der Aufforderung zur Angebotsabgabe oder zur Verhandlung bzw. in der Beschreibung zum wettbewerblichen Dialog aufgeführt sind.: Hardware,Software,IT-Systemdienstleistungen,Beratung/ Gutachten/ Studie (IT)

a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Erzgebirgische Theater- und Orchester GmbH; Bereich/Abteilung: Technischer Direktor Hr. Silvio Bartl; Straße, Hausnummer: Bambergstraße 9; Postleitzahl: 09456; Ort: Annaberg-Bucholz; Land: DE b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können schriftlich oder elektronisch abgegeben werden. d) Art des Auftrages: Einheitspreisvertrag e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Sanierung Dacheindeckung Zuschauerhaus - Eduard-von-Winterstein-Theater Annaberg-Buchholz; Straße, Hausnummer: Buchholzer Straße 67; Postleitzahl: 09456; Ort: Annaberg-Buchholz; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: Los 2 - Dachklempnerarbeiten: ca. 0,5 m3 Bauholz und ca. 50 m2 Dachschalung für Reparatur ca. 550 m2 Abbruch Dachhaut ca. 550 m2 Aufdachdämmung ca. 55 m2 Dachdeckung mit Bändern hergestellt aus Titanzink DIN EN 988 diverse dazugehörige Dachentwässerung g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert h) Aufteilung in mehrere Lose: nein i) Ausführungsfristen: Beginn: 29.06.2026, Ende: 14.08.2026 j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind. k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. Nebenangebote sind nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen. l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3344015/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 31.03.2026, 14:00 Uhr; Bindefrist: 30.04.2026 p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben. Schriftliche Angebote (Papierform) sind zu richten an: Offizielle Bezeichnung: Ingenieurbüro Hoch- und Tiefbau GmbH Annaberg; Straße, Hausnummer: Straße der Freundschaft 1; Postleitzahl: 09465; Ort: Sehmatal-Sehma; Land: DE; Telefon: +49 373369040; E-Mail: info@ibahochundtief.de q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt. s) Eröffnungstermin: Datum: 31.03.2026, 14:00 Uhr; Ort: Ingenieurbüro Hoch- und Tiefbau GmbH Annaberg, Straße der Freundschaft 1, 09465 Sehmatal-Sehma, Besprechungsraum; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter bzw. deren Bevollmächtigte t) Sicherheiten: nicht angegeben u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: lt. VOB v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Nachweis der Präqualifikation (Angabe der Registrierungsnummer im Präqualifikationsverzeichnis) bzw. Abgabe des FB 124 "Eigenerklärung zur Eignung" x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesdirektion Sachsen; Bereich/Abteilung: Referat 39; Straße, Hausnummer: Stauffenbergallee 2; Postleitzahl: 01099; Ort: Dresden; Land: DE; E-Mail: post@lds.sachsen.de Dachdeckung/ Dachabdichtung,Klempner

Malerarbeiten nach DIN 18 363 Durchführen von Malerarbeiten (vorwiegend Überholungsanstriche) in verschiedenen Geschossen: - 50 m2 Wände innen, geputzt mit Dispersionsspachtelmasse spachteln - 219 m2 Flächenarmierung Vlieseinlage Decken - 8100 m2 Grundbeschichtung Wand Putz Dispersionsfarbe - 8100 m2 Überholungsbeschichtung Wand Putz Dispersionsfarbe - 600 m2 Grundbeschichtung Wand Gipsplatte Dispersionsfarbe - 600 m2 Überholungsbeschichtung Wand Gipsplatte Dispersionsfarbe - 6142 m Erstbeschichtung Sockelleisten Holz Acryllack - 5460 m2 Grundbeschichtung Decke Gipsplatte Dispersionsfarbe - 5460 m2 Überholungsbeschichtung Decke Gipsplatte Dispersionsfarbe - 275 m2 Erstbeschichtung Decke Gipsplatte Dispersionsfarbe - 10 m Überholungsbeschichtung Rohr Stahl Ausführungsbeginn: 18. KW 2026 Ausführungsende: 35. KW 2027 Verbindliche Einzelfristen siehe Auschreibungsunterlagen Die Vergabestelle weist darauf hin, dass zur Gewährleistung eines zügigen Verfahrens nur rechtzeitig bei der Vergabestelle eingegangene Bieteranfragen beantwortet werden können Fristende: 23.03.2026 ACHTUNG Die Vergabeunterlagen können unentgeltlich, uneingeschränkt, vollständig und direkt unter www.evergabe-online.de abgerufen werden. Es besteht keine Pflicht zur Registrierung auf der Vergabeplattform. Über Änderungen der Vergabeunterlagen, Nachsendungen,Bieterfragen, Antwortschreiben u.ä. werden Sie jedoch nur bei vorheriger Registrierungautomatisch unterrichtet. Andernfalls sind Sie verpflichtet, sich eigenständig die erforderlichen Informationen zu verschaffen. „Informationen zur Datenerhebung gemäß Artikel 13 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sind den Vergabeunterlagen aus dem beiliegenden Informationsblatt zu entnehmen“.