Vergabekammer

a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle) Name und Anschrift: Stadt Wanzleben - Börde Markt 1-2 39164 Wanzleben-Börde Telefon: +49 3920944752 Fax: +49 3920944744 E-Mail: vergabe@wanzleben-boerde.de Internet: https://www.wanzleben-boerde.de b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung, VOB/A Vergabenummer: 192_SWB_01-2026-0003 c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen Zugelassene Angebotsabgabe elektronisch in Textform mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel mit qualifizierter/m Signatur/Siegel d) Art des Auftrags Ausführung von Bauleistungen e) Ort der Ausführung 39164 Wanzleben - Börde, OT Klein Rodensleben f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen Art der Leistung: Errichtung Erweiterungsneubau FFW Klein Rodensleben - Los 2 Rohbauarbeiten Umfang der Leistung: Los 2 Rohbau Rohbauarbeiten mit Baustelleneinrichtung Grundleitungen 30 m mit Rohrgrabenaushub Bodenplatte 160m² Ringbalken ca. 100m KS-Mauerwerk 250m² Bewehrungsstahl 4900 kg g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden Zweck der baulichen Anlage: Zweck des Auftrags: h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f) Vergabe nach Losen: Nein i) Ausführungsfristen Beginn der Ausführung: 26.05.2026 Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: 28.08.2026 weitere Fristen: j) Nebenangebote nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen k) mehrere Hauptangebote zugelassen l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt unter: https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19cdc177613-6a88b6269101758d Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen: Nein Nachforderung: Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert o) Ablauf der Angebotsfrist am: 30.03.2026 um: 10:15 Uhr Ablauf der Bindefrist am: 29.04.2026 p) Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de Anschrift für schriftliche Angebote: -ENTFÄLLT- (es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen) q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen Deutsch r) Zuschlagskriterien nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung: Niedrigster Preis s) Eröffnungstermin Der Eröffnungstermin entfällt, es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen. Ort: Stadt Wanzleben - Börde Markt 1-2 39164 Wanzleben - Börde Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen: t) geforderte Sicherheiten Sicherheitsleistung für Mängelansprüche 3 v. H. der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind Es gelten die Zahlungsbedingungen der VOB/B v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter w) Beurteilung der Eignung Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich: in den Vergabeunterlagen Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen: siehe Vergabeunterlagen x) Nachprüfung behaupteter Verstöße Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A): Vergabekammer Sachsen-Anhalt Ernst-Kamieth-Str. 2 06112 Halle (Saale) y) Sonstige Angaben Das Bauvorhaben umfasst 5 fachlich gegliederte Lose. Eine Abstimmung der Auftragnehmer untereinander wird vorausgesetzt. Baumeisterarbeiten

a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle) Name und Anschrift: SALEG mbH als Berater der Carl-von-Basedow-Klinikum Saalekreis gGmbH Turmschanzenstraße 26 39114 Magdeburg Telefon: Fax: E-Mail: vergabe@saleg.de Internet: b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung, VOB/A Vergabenummer: UD_CvBK_B05 c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen Zugelassene Angebotsabgabe elektronisch in Textform mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel mit qualifizierter/m Signatur/Siegel schriftlich d) Art des Auftrags Ausführung von Bauleistungen e) Ort der Ausführung 06217 Merseburg f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen Art der Leistung: Errichtung von Stark- und Schwachstromanlagen Umfang der Leistung: ca. 2.700m Kabelverlegung sowie zugehörige Verlegesysteme 34 Leuchten Baustromversorgung (1Kleinverteiler, 2 Schoko-Verteiler, 8 Baustromleuchten, usw.) Klingelanlage (1x Türstation innen, 1x Türöffner und 2 Nebensignalgeräte) g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden Zweck der baulichen Anlage: Zweck des Auftrags: h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f) Vergabe nach Losen: Nein i) Ausführungsfristen Beginn der Ausführung: 07.04.2026 Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: 30.10.2026 weitere Fristen: siehe Bauablaufplan j) Nebenangebote nicht zugelassen k) mehrere Hauptangebote zugelassen l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt unter: https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19ce2c02746-7deb511f0f59687e Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen: Ja andere Maßnahme: Beachtung der Betriebsordnung für Fremdfirmen Punkt 1.3 Der Zugang wird gewährt, sobald die Erfüllung der Maßnahmen belegt ist.: Nachforderung: Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert o) Ablauf der Angebotsfrist am: 30.03.2026 um: 11:00 Uhr Ablauf der Bindefrist am: 29.04.2026 p) Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de Anschrift für schriftliche Angebote: SALEG Sachsen-Anhaltische Landesentwicklungsgesellschaft mbH Turmschanzenstraße 26 39114 Magdeburg Deutschland Tel.: +49 3918503441 Fax: +49 3918503401 E-Mail: info@saleg.de q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen Deutsch r) Zuschlagskriterien nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung: Niedrigster Preis s) Eröffnungstermin am: 30.03.2026 um: 11:00 Ort: Turmschanzenstraße 26 39114 Magdeburg Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen: t) geforderte Sicherheiten Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von fünf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten. Die Sicherheit für Mängelansprüche beträgt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme). u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind Es gelten die Bedingungen gemäß § 16 VOB/B. v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften gesamtschuldnerisch haftende Arbeitsgemeinschaft mit bevollmächtigten Vertretern w) Beurteilung der Eignung Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich: Siehe Vergabeunterlagen Formblatt VHB 124 Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen: Eigenerklärung, dass kein Insolvenzverfahren beantragt wurde und sich das Unternehmen nicht in Liquidation befindet. Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, falls beitragspflichtig. Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamts bzw. Bescheinigung in Steuersachen. Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG. Eigenerklärung, dass keine schweren Verfehlungen begangen wurden. Erklärung über Registereintragungen. Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer. Qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung des zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen. x) Nachprüfung behaupteter Verstöße Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A): Vergabekammer beim Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt Ernst-Kamieth-Straße 2 06112 Halle (Saale) y) Sonstige Angaben Für die Vertragserfüllung gilt die VOB/B. Elektro ,Schwachstromanlagen,Starkstromanlagen

a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle) Name und Anschrift: SALEG mbH als Berater der Carl-von-Basedow-Klinikum Saalekreis gGmbH Turmschanzenstraße 26 39114 Magdeburg Telefon: Fax: E-Mail: vergabe@saleg.de Internet: b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung, VOB/A Vergabenummer: UD_CVBK_B04 c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen Zugelassene Angebotsabgabe elektronisch in Textform mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel mit qualifizierter/m Signatur/Siegel schriftlich d) Art des Auftrags Ausführung von Bauleistungen e) Ort der Ausführung 06217 Merseburg f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen Art der Leistung: Sanitär- und Heizungsinstallation Lüftung Umfang der Leistung: Sanitär: 1 Waschtischanlage, ca. 80 m Trinkwasserleitungen inkl. Dämmung, ca. 20 m Abwasserleitungen, Brandschutzmaßnahmen, Demontagen Heizung: 1 Luft/Wasser-Wärmepumpe ca. 30 kW 6 Deckenkassetten Heizen/Kühlen 250 m Rohrleitungen inkl. Dämmung DN15-DN50 50 m Kondensatleitungen, Dämmung, Brandschutzmaßnahmen, Demontagen Lüftung: Zentralgerät Reinraum 2.350 m³/h Abluft-Ventilatorbox 660 m³/h Luftkanalsystem Edelstahl/Stahl verz.: Wickelfalzrohr 15/115 m Kanal: 30/60 m² Formteile 50/90m² Filterauslässe 12 St; Drallauslässe 4 St; TV 2 St Klappen/Volumenstromregler/Schalldämpfer: 35 St; BSK 2 St. Dämmarbeiten Demontagearbeiten g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden Zweck der baulichen Anlage: Zweck des Auftrags: h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f) Vergabe nach Losen: Ja Angebote sind möglich: nur für ein Los: Nein für ein oder mehrere Lose: Ja nur für alle Lose (alle Lose müssen angeboten werden): Nein i) Ausführungsfristen Beginn der Ausführung: 07.04.2026 Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: 30.10.2026 weitere Fristen: siehe Bauablaufplan j) Nebenangebote nicht zugelassen k) mehrere Hauptangebote zugelassen l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt unter: https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19ce2af4001-6dce838fb9c75d0b Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen: Ja andere Maßnahme: Beachtung der Betriebsordnung für Fremdfirmen Punkt 1.3 Der Zugang wird gewährt, sobald die Erfüllung der Maßnahmen belegt ist.: Nachforderung: Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert o) Ablauf der Angebotsfrist am: 30.03.2026 um: 10:30 Uhr Ablauf der Bindefrist am: 29.04.2026 p) Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de Anschrift für schriftliche Angebote: SALEG Sachsen-Anhaltische Landesentwicklungsgesellschaft mbH Turmschanzenstraße 26 39114 Magdeburg Deutschland Tel.: +49 3918503441 Fax: +49 3918503401 E-Mail: info@saleg.de q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen Deutsch r) Zuschlagskriterien nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung: Niedrigster Preis s) Eröffnungstermin am: 30.03.2026 um: 10:30 Ort: Turmschanzenstraße 26 39114 Magdeburg Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen: t) geforderte Sicherheiten Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von fünf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten. Die Sicherheit für Mängelansprüche beträgt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme). u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind Es gelten die Bedingungen gemäß § 16 VOB/B. v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften gesamtschuldnerisch haftende Arbeitsgemeinschaft mit bevollmächtigten Vertretern w) Beurteilung der Eignung Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich: Siehe Vergabeunterlagen Formblatt VHB 124 Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen: Eigenerklärung, dass kein Insolvenzverfahren beantragt wurde und sich das Unternehmen nicht in Liquidation befindet. Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, falls beitragspflichtig. Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamts bzw. Bescheinigung in Steuersachen. Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG. Eigenerklärung, dass keine schweren Verfehlungen begangen wurden. Erklärung über Registereintragungen. Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer. Qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung des zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen. x) Nachprüfung behaupteter Verstöße Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A): Vergabekammer beim Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt Ernst-Kamieth-Straße 2 06112 Halle (Saale) y) Sonstige Angaben Für die Vertragserfüllung gilt die VOB/B. Heizung,Sanitär,Klimatechnik-/ Lüftungstechnik,Isolierung/ Dämmung (Haustechnik)

a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle) Name und Anschrift: Stadt Wanzleben - Börde Markt 1-2 39164 Wanzleben-Börde Telefon: +49 3920944752 Fax: +49 3920944744 E-Mail: vergabe@wanzleben-boerde.de Internet: https://www.wanzleben-boerde.de b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung, VOB/A Vergabenummer: 192_SWB_01-2026-0005 c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen Zugelassene Angebotsabgabe elektronisch in Textform mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel mit qualifizierter/m Signatur/Siegel d) Art des Auftrags Ausführung von Bauleistungen e) Ort der Ausführung 39164 Wanzleben - Börde, OT Klein Rodensleben f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen Art der Leistung: Errichtung Erweiterungsneubau FFW Klein Rodensleben - Los 4 Fenster- und Türenelemente Umfang der Leistung: Los 4 Fenster und Türelemente 4 Fensterelemente 2 Alu-Glas-Türen 3 Stahltüren 1 Sektionaltor g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden Zweck der baulichen Anlage: Zweck des Auftrags: h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f) Vergabe nach Losen: Nein i) Ausführungsfristen Beginn der Ausführung: 06.07.2026 Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: 28.08.2026 weitere Fristen: j) Nebenangebote nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen k) mehrere Hauptangebote zugelassen l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt unter: https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19ce6b78901-a449be7468934ea Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen: Nein Nachforderung: Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert o) Ablauf der Angebotsfrist am: 30.03.2026 um: 10:45 Uhr Ablauf der Bindefrist am: 29.04.2026 p) Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de Anschrift für schriftliche Angebote: -ENTFÄLLT- (es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen) q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen Deutsch r) Zuschlagskriterien nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung: Niedrigster Preis s) Eröffnungstermin Der Eröffnungstermin entfällt, es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen. Ort: Stadt Wanzleben - Börde Markt 1-2 39164 Wanzleben - Börde Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen: t) geforderte Sicherheiten Sicherheitsleistung für Mängelansprüche 3 v. H. der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind Es gelten die Zahlungsbedingungen der VOB/B v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter w) Beurteilung der Eignung Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich: in den Vergabeunterlagen Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen: siehe Vergabeunterlagen x) Nachprüfung behaupteter Verstöße Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A): Vergabekammer Sachsen-Anhalt Ernst-Kamieth-Str. 2 06112 Halle (Saale) y) Sonstige Angaben Das Bauvorhaben umfasst 5 fachlich gegliederte Lose. Eine Abstimmung der Auftragnehmer untereinander wird vorausgesetzt. Metallbau/ Stahlbau (Ausbau),Fenster/ Türen (Holz),Fenster/ Türen (Kunststoff),Türen (Rauchschutz/ Brandschutz),Fenster/ Türen (Metall),Garagentore/ Hallentore/ Rolltore

a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle) Name und Anschrift: Stadt Wanzleben - Börde Markt 1-2 39164 Wanzleben-Börde Telefon: +49 3920944752 Fax: +49 3920944744 E-Mail: vergabe@wanzleben-boerde.de Internet: https://www.wanzleben-boerde.de b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung, VOB/A Vergabenummer: 192_SWB_01-2026-0002 c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen Zugelassene Angebotsabgabe elektronisch in Textform mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel mit qualifizierter/m Signatur/Siegel d) Art des Auftrags Ausführung von Bauleistungen e) Ort der Ausführung 39164 Wanzleben - Börde, OT Klein Rodensleben f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen Art der Leistung: Errichtung Erweiterungsneubau FFW Klein Rodensleben - Los 1 Tiefbauarbeiten Umfang der Leistung: Los 1 Tiefbauarbeiten Tiefbauarbeiten mit Schutz Zuwegung/Zufahrt ca. 200m² Oberboden aufnehmen 225m² Baugrubenaushub und Entsorgung 225 m³ Gründungspolster 225 m² Wasserhaltung 4 Wochen g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden Zweck der baulichen Anlage: Zweck des Auftrags: h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f) Vergabe nach Losen: Nein i) Ausführungsfristen Beginn der Ausführung: 26.05.2026 Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: 26.06.2026 weitere Fristen: j) Nebenangebote nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen k) mehrere Hauptangebote zugelassen l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt unter: https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19cd7458ff3-5737a5c6d5dd83e4 Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen: Nein Nachforderung: Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert o) Ablauf der Angebotsfrist am: 30.03.2026 um: 10:00 Uhr Ablauf der Bindefrist am: 29.04.2026 p) Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de Anschrift für schriftliche Angebote: -ENTFÄLLT- (es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen) q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen Deutsch r) Zuschlagskriterien nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung: Niedrigster Preis s) Eröffnungstermin Der Eröffnungstermin entfällt, es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen. Ort: Stadt Wanzleben - Börde Markt 1-2 39164 Wanzleben - Börde Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen: t) geforderte Sicherheiten u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind Es gelten die Zahlungsbedingungen der VOB/B v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter w) Beurteilung der Eignung Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich: in den Vergabeunterlagen Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen: siehe Vergabeunterlagen x) Nachprüfung behaupteter Verstöße Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A): Vergabekammer Sachsen-Anhalt Ernst-Kamieth-Str. 2 06112 Halle (Saale) y) Sonstige Angaben Das Bauvorhaben umfasst 5 fachlich gegliederte Lose. Eine Abstimmung der Auftragnehmer untereinander wird vorausgesetzt. Straßenbau/ Tiefbau/ Erschließung (Komplettleistung),Straßenbau,Erdbau ,Entsorgung von Abbruchmaterialien

a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Evangelische Stiftung Neinstedt; Straße, Hausnummer: Lindenstraße 2; Postleitzahl: 06502; Ort: Thale, OT Neinstedt; Land: DE b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können nur elektronisch abgegeben werden. d) Art des Auftrages: Los 302 Abbruch- und Rückbauarbeiten e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Diakoniezentrum Ballenstedt ; Straße, Hausnummer: Robert-Koch-Straße 26; Postleitzahl: 06493; Ort: Ballenstedt; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: Abbruch- und Rückbauarbeiten CPV-Code: 45111100-9 g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert h) Aufteilung in mehrere Lose: nein i) Ausführungsfristen: Beginn: 29.04.2026, Ende: 09.10.2026 j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Nebenangebote sind nicht zugelassen. Nummer 4 der Teilnahmebedingungen EU gilt nicht k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Entfällt, da die Abgabe mehrerer Hauptangebote zugelassen ist. l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3345790/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 30.03.2026, 12:00 Uhr; Bindefrist: 29.04.2026 p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben. q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Preis s) Eröffnungstermin: Datum: 30.03.2026, 12:00 Uhr; Ort: eVergabe; Personen, die anwesend sein dürfen: Verfahrensbetreuer t) Sicherheiten: Siehe Ausschreibungsunterlagen u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: Siehe Ausschreibungsunterlagen v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: nicht angegeben w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Nachweis Berufs- oder Handelsregister; Erklärung der Eignung durch das Formblattes 124 "Eigenerklärung zur Eignung" oder EEE bzw. Nachweis der Eintragung in das PQ-Präqualifizierungsverzeichnis für Bauunternehmen; Nachweis zur Berufsausführung für die ausgeschriebenen Leistung; Referenzen für vergleichbare ausgeführte Leistungen x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesverwaltungsamt Sachsen Anhalt; Bereich/Abteilung: 3. Vergabekammer; Straße, Hausnummer: Ernst-Kamieth-Straße 2; Postleitzahl: 06112; Ort: Halle (Saale); Land: DE Abbruch/ Rückbau

a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle) Name und Anschrift: Stadt Wanzleben - Börde Markt 1-2 39164 Wanzleben-Börde Telefon: +49 3920944752 Fax: +49 3920944744 E-Mail: vergabe@wanzleben-boerde.de Internet: https://www.wanzleben-boerde.de b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung, VOB/A Vergabenummer: 192_SWB_01-2026-0006 c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen Zugelassene Angebotsabgabe elektronisch in Textform mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel mit qualifizierter/m Signatur/Siegel d) Art des Auftrags Ausführung von Bauleistungen e) Ort der Ausführung 39164 Wanzleben - Börde, OT Klein Rodensleben f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen Art der Leistung: Errichtung Erweiterung FFW Klein Rodensleben - Los 5 Gerüstbauarbeiten Umfang der Leistung: Los 5 Gerüstbauarbeiten Fassadengerüst 360m² Dachfanggerüst 55m Treppenturm 6m g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden Zweck der baulichen Anlage: Zweck des Auftrags: h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f) Vergabe nach Losen: Nein i) Ausführungsfristen Beginn der Ausführung: 29.06.2026 Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: 23.10.2026 weitere Fristen: j) Nebenangebote nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen k) mehrere Hauptangebote zugelassen l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt unter: https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19ce6cd4f9f-3c2ab635e072cf89 Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen: Nein Nachforderung: Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert o) Ablauf der Angebotsfrist am: 30.03.2026 um: 11:00 Uhr Ablauf der Bindefrist am: 29.04.2026 p) Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de Anschrift für schriftliche Angebote: -ENTFÄLLT- (es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen) q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen Deutsch r) Zuschlagskriterien nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung: Niedrigster Preis s) Eröffnungstermin Der Eröffnungstermin entfällt, es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen. Ort: Stadt Wanzleben - Börde Markt 1-2 39164 Wanzleben - Börde Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen: t) geforderte Sicherheiten u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind Es gelten die Zahlungsbedingungen der VOB/B v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter w) Beurteilung der Eignung Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich: in den Vergabeunterlagen Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen: siehe Vergabeunterlagen x) Nachprüfung behaupteter Verstöße Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A): Vergabekammer Sachsen-Anhalt Ernst-Kamieth-Str. 2 06112 Halle (Saale) y) Sonstige Angaben Das Bauvorhaben umfasst 5 fachlich gegliederte Lose. Eine Abstimmung der Auftragnehmer untereinander wird vorausgesetzt. Gerüste (allgemein)

a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Evangelische Stiftung Neinstedt; Straße, Hausnummer: Lindenstraße 2; Postleitzahl: 06502; Ort: Thale, OT Neinstedt; Land: DE b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können nur elektronisch abgegeben werden. d) Art des Auftrages: Los 304 Sicherheitseinrichtungen, Baustelleneinrichtungen e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Diakoniezentrum Ballenstedt ; Straße, Hausnummer: Robert-Koch-Straße 26; Postleitzahl: 06493; Ort: Ballenstedt; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: Sicherheitseinrichtungen, Baustelleneinrichtungen g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert h) Aufteilung in mehrere Lose: nein i) Ausführungsfristen: Beginn: 29.04.2026, Ende: 10.05.2027 j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Nebenangebote sind nicht zugelassen. Nummer 4 der Teilnahmebedingungen EU gilt nicht k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Entfällt, da die Abgabe mehrerer Hauptangebote zugelassen ist. l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3347407/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 30.03.2026, 12:00 Uhr; Bindefrist: 29.04.2026 p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben. q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Preis s) Eröffnungstermin: Datum: 30.03.2026, 12:30 Uhr; Ort: eVergabe; Personen, die anwesend sein dürfen: Verfahrensbetreuer t) Sicherheiten: Siehe Ausschreibungsunterlagen u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: Siehe Ausschreibungsunterlagen v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: nicht angegeben w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Nachweis Berufs- oder Handelsregister; Erklärung der Eignung durch das Formblattes 124; Eigenerklärung zur Eignung oder EEE bzw. Nachweis der Eintragung in das PQ-Präqualifizierungsverzeichnis für Bauunternehmen; Nachweis zur Berufsausführung für die ausgeschriebenen Leistung; Referenzen für vergleichbare ausgeführte Leistungen x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesverwaltungsamt Sachsen Anhalt; Bereich/Abteilung: 3. Vergabekammer; Straße, Hausnummer: Ernst-Kamieth-Straße 2; Postleitzahl: 06112; Ort: Halle (Saale); Land: DE Baustelleneinrichtungen/ Baustellensicherung/ Bauzäune

a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle) Name und Anschrift: Stadt Wanzleben - Börde Markt 1-2 39164 Wanzleben-Börde Telefon: +49 3920944752 Fax: +49 3920944744 E-Mail: vergabe@wanzleben-boerde.de Internet: https://www.wanzleben-boerde.de b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung, VOB/A Vergabenummer: 192_SWB_01-2026-0005 c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen Zugelassene Angebotsabgabe elektronisch in Textform mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel mit qualifizierter/m Signatur/Siegel d) Art des Auftrags Ausführung von Bauleistungen e) Ort der Ausführung 39164 Wanzleben - Börde, OT Klein Rodensleben f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen Art der Leistung: Errichtung Erweiterungsneubau FFW Klein Rodensleben - Los 4 Fenster- und Türenelemente Umfang der Leistung: Los 4 Fenster und Türelemente 4 Fensterelemente 2 Alu-Glas-Türen 3 Stahltüren 1 Sektionaltor g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden Zweck der baulichen Anlage: Zweck des Auftrags: h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f) Vergabe nach Losen: Nein i) Ausführungsfristen Beginn der Ausführung: 06.07.2026 Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: 28.08.2026 weitere Fristen: j) Nebenangebote nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen k) mehrere Hauptangebote zugelassen l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt unter: https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19ce6b78901-a449be7468934ea Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen: Nein Nachforderung: Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert o) Ablauf der Angebotsfrist am: 30.03.2026 um: 10:45 Uhr Ablauf der Bindefrist am: 29.04.2026 p) Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de Anschrift für schriftliche Angebote: -ENTFÄLLT- (es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen) q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen Deutsch r) Zuschlagskriterien nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung: Niedrigster Preis s) Eröffnungstermin Der Eröffnungstermin entfällt, es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen. Ort: Stadt Wanzleben - Börde Markt 1-2 39164 Wanzleben - Börde Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen: t) geforderte Sicherheiten Sicherheitsleistung für Mängelansprüche 3 v. H. der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind Es gelten die Zahlungsbedingungen der VOB/B v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter w) Beurteilung der Eignung Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich: in den Vergabeunterlagen Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen: siehe Vergabeunterlagen x) Nachprüfung behaupteter Verstöße Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A): Vergabekammer Sachsen-Anhalt Ernst-Kamieth-Str. 2 06112 Halle (Saale) y) Sonstige Angaben Das Bauvorhaben umfasst 5 fachlich gegliederte Lose. Eine Abstimmung der Auftragnehmer untereinander wird vorausgesetzt. Metallbau/ Stahlbau (Ausbau),Fenster/ Türen (Holz),Fenster/ Türen (Kunststoff),Türen (Rauchschutz/ Brandschutz),Fenster/ Türen (Metall)

a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Klinikum Obergöltzsch Rodewisch; Bereich/Abteilung: Susann Schröder, Leiterin Medizintechnik; Straße, Hausnummer: Stiftstraße 10; Postleitzahl: 08228; Ort: Rodewisch; Land: DE; Telefon: +49 37443612139; E-Mail: s.schroeder@klinikum-obergoeltzsch.de b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können nur elektronisch abgegeben werden. d) Art des Auftrages: Lieferung und Inbetriebnahme eines multifunktionalen Fluoroskopie- u. Angiographiesystem e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Klinikum Obergöltzsch Rodewisch; Straße, Hausnummer: Stiftstraße 10 ; Postleitzahl: 08228; Ort: Rodewisch; Land: DE; Offizielle Bezeichnung: radiologische Abteilung; Straße, Hausnummer: Stiftstraße 10 ; Postleitzahl: 08228; Ort: Rodewisch; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: Das Klinikum Obergöltzsch beabsichtigt die Eratzbeschaffung von 1 St. Multifunktionales C-Bogen-System für Fluoroskopie, interventionelle Radiologie und Gastroenterologie und insbes. ERCP mit DICOM-Netzwerkanbindung. Wandseitig montiertes C-Bogen-System mit linksseitig aufgehängter Tischplatte, erforderlich für einen optimalen Zugang bei Internistischen Fragestellungen (ERCP), insbes. der Leber, d.h. die Montage des C-Bogens muss wandseitig links erfolgen. Es wird ein multifunktionales digitales Einebenen-Röntgen-Angiographiesystem für diagnostische und interventionelle Untersuchungen am liegenden Patienten benötigt: - gastro-intestinale Untersuchungen - Urogenitaltrakt, Thorax, Abdomen - periphere Angiographie - moderne therapeutische vaskuläre und nicht-vaskuläre Interventionsverfahren C-Bogen und Tisch müssen für alle beschriebenen multifunktionellen und interventionelle Untersuchungen geeignet sein. Der Patiententisch soll mit einer strahlendurchlässigen Tischplatte aus Kohlefaser oder gleichwertigem Material ausgestattet sein. Der Tisch soll ausreichend stabil für alle Patienten und alle Maßnahmen sein Der C-Bogen muss für multi-direktionale vaskuläre und interventionelle Einebenen-Verfahren ausgelegt sein. Untersuchungen und Interventionen mit bis zu 90° gekippten Untersuchungstisch g) Es werden Planungsleistungen gefordert: Aufstellungs- und Strahlenschutzplan nach Vorgaben des Planungsbüros h) Aufteilung in mehrere Lose: nein i) Ausführungsfristen: - Bau-/Ausbauzeit durch den Bauherren: 2. Quartal 2026 - Lieferung, Inbetriebnahme, Übergabe: 3. Quartal 2026 j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Nebenangebote sind nicht zugelassen. Nebenangebote sind nicht zugelassen k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Entfällt, da die Abgabe mehrerer Hauptangebote zugelassen ist. l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3341244/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 31.03.2026, 12:30 Uhr; Bindefrist: 29.05.2026 p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben. q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt. s) Eröffnungstermin: Datum: 31.03.2026, 13:00 Uhr; Ort: online; Personen, die anwesend sein dürfen: --- t) Sicherheiten: nicht angegeben u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: siehe Leistungsverzeichnis v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: - Unternehmensdarstellung w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: - Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft - Handelsregisterauszug - Auskunft aus dem Gewerbezentralregister - Präqualifizierungsunterlagen nach dem Sächs. Vergabegesetz sind zugelassen - Einhaltung des MiLoG (Mindestlohngesetz) - Erklärung über die Zahlung von Steuern und Abgaben - Erklärung des Bieters darüber, dass über sein Vermögen weder das Insolvenz-/Konkurs- noch das Vergleichsverfahren eröffnet oder die Eröffnung beantragt worden ist x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: 1. Vergabekammer des Freistaates Sachsen bei der Landesdirektion Sachsen; Straße, Hausnummer: Braustraße 2; Postleitzahl: 04107; Ort: Leipzig; Land: DE; Internet-Adresse: http://www.ldl.sachsen.de; E-Mail: wiltrud.kadenbach@lds.sachsen.de Medizintechnik