Vergabeart

a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Kreiskrankenhaus Greiz- Ronneburg GmbH; Straße, Hausnummer: Wichmannstraße 12; Postleitzahl: 07973; Ort: Greiz; Land: DE; Telefon: +49 3661-462510; Fax: +49 3661-462512 b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können schriftlich oder elektronisch abgegeben werden. d) Art des Auftrages: Ausführung von Bauleistungen e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Gebäudeumbau Wohnbereich Haus F Ebene 3 (Pflegestation) ; Straße, Hausnummer: Rudolf-Breitscheid-Platz 1; Postleitzahl: 07580; Ort: Ronneburg; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: Los 11 Elektroinstallation Umbau Haus F / Einbau einer Pflegestation auf Ebene 3 Umbau und Erweiterung UV/SV- Unterverteiler, ca. 4.000 m Kabel und Leitungen, ca. 250 Installationsgeräte, ca. 190 Leuchten. g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert h) Aufteilung in mehrere Lose: nein i) Ausführungsfristen: Beginn: 04.05.2026, Ende: 09.11.2026, siehe Bauablaufplan j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind. k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. Nebenangebote nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3347961/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 31.03.2026, 15:00 Uhr; Bindefrist: 05.05.2026 p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben. Schriftliche Angebote (Papierform) sind zu richten an: siehe Buchstabe a). q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt. s) Eröffnungstermin: Datum: 31.03.2026, 15:00 Uhr; Ort: Kreiskrankenhaus Greiz- Ronneburg GmbH, Wischmannstraße 12 in 07973 Greiz; Beraungsraum Technik Haus E ; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und ihre Bevollmächtigten t) Sicherheiten: entsprechend ThürVgG § 16, Höhe gem. Vergabeunterlagen (unterhalb der Auftragssumme von 250 T€ ohne MwSt keine Forderungen) u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: gemäß §16 VOB/B v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: selbstschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Der Bieter hat zum Nachweis die Eigenerklärung gemäß Formblatt 124 (VHB) zur Eignung vorzulegen. Von Bietern, die in die engere Wahl kommen, sind auf Aufforderung die entsprechenden Bescheinigungen fristgerecht vorzulegen. Nachunternehmer müssen die gleichen Nachweise erbringen. Die Prüfung der Eignung der Bieter erfolgt nach VOB (A) § 16 (2) 1. x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landratsamt Greiz, Dr.- Rathenau- Platz 11, 07973 Greiz Elektro ,Beleuchtungseinrichtungen

a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Stadt Schneeberg; Straße, Hausnummer: Markt 1; Postleitzahl: 08289; Ort: Schneeberg; Land: DE; Telefon: +49 3772356120; Fax: +49 3772356261; E-Mail: T.Aumueller@schneeberg.de b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können nur elektronisch abgegeben werden. d) Art des Auftrages: Bauvertrag als Einheitspreisvertrag e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Stadt Schneeberg - Ausbau Fabrikstraße im OT Neustädtel; Straße, Hausnummer: Fabrikstraße; Postleitzahl: 08289; Ort: Schneeberg; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: Straßenbau 330 m Länge - 450 m3 Aushub Straßenkoffer und Entsorgung - 50 m3 Aushub Gräben Rohrleitungen und Entsorgung - 1 Entwässerungsrinne - 12 Straßenabläufe einschl. Anschlussleitungen 160 PP - 13 Schachtabdeckungen erneuern - 10 Straßenkappen erneuern - 325 m3 Frostschutzschichten - 550 m Granitbordstein B6 - 55 m2 Granitpflasterdecken (Angleichungen) - 20 m2 Betonpflasterdecken (Angleichungen) - 1350 m2 Asphaltschichten 10/4 - 20 m Böschungssicherung Granitstelen - 35 m Böschungssicherungen Betonverbundpalisaden - 130 m Holzzäune erneuern Beleuchtungsanlagen - 120 m Kabelgraben - 25 m Kabelschutzrohr - 5 Fundamenthülsen Trinkwasserleitungen - 360 m3 Aushub Gräben Rohrleitungen und Entsorgung - 150 m PE-Rohr d 90 mm - 12 m PE-Rohr d 125 mm - 20 m PE-Rohr d 40 mm - 50 m3 Frostschutzschichten - 150 m2 Asphaltschichten 10/4 - 2 Hydranten Niederspannungsanlagen - 155 m Kabelgraben - 25 m Kabelschutzrohr - 10 m3 Frostschutzschichten - 40 m2 Asphaltschichten 10/4 Breitbanderschließung - 400 m Kabel-/ Leerrohrgraben - 30 m3 Frostschutzschichten - 135 m2 Asphaltschichten 10/4 g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert h) Aufteilung in mehrere Lose: nein i) Ausführungsfristen: Beginn: 01.06.2026, Ende: 30.10.2026 j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind. k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3323952/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 31.03.2026, 10:00 Uhr; Bindefrist: 25.05.2026 p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben. q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt. s) Eröffnungstermin: Datum: 31.03.2026, 10:00 Uhr; Ort: Eine Abgabe der Angebote ist nur in elektronischer Form möglich; Personen, die anwesend sein dürfen: Die Öffnung der Angebote wird von mindestens zwei Vertretern des Auftraggebers gemeinsam unverzüglich nach Ablauf der Angebotsfrist durchgeführt. t) Sicherheiten: Sicherheitsleistung für die Vertragserfüllung: 5 % der Auftragssumme bei Auftragssumme größer gleich 250.000 EUR. Sicherheit für Mängelansprüche: 3 % der Abrechnungssumme einschl. Nachträge. Rückgabezeitpunkt einer nicht verwerteten Sicherheit für Mängelansprüche: 4 Jahre. Vertragsstrafe: bei Überschreitung der Frist für die Vollendung der Ausführung: 0,2 %/Werktag. Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 5 % der Auftragssumme begrenzt. u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: Zahlungen richten sich nach § 16 VOB/B und den Besonderen Vertragsbedingungen v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf Verlangen nachzuweisen, dass die vorgesehenen Nachunternehmen präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben zum Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind die Eigenerklärungen auch für die vorgesehenen Nachunternehmen abzugeben, es sei denn, die Nachunternehmen sind präqualifiziert. In diesem Fall reicht die Angabe der Nummer, unter der die Nachunternehmen in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) durch Vorlage der in der „Eigenerklärung zur Eignung“ genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Das Formblatt 124 „Eigenerklärung zur Eignung“ ist beim Ausschreibenden erhältlich. Bieter müssen vor Auftragsvergabe und während der Werkleistung die erforderliche Qualifikation (Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit) nachweisen. x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: gemäß VOB/A §21, Landratsamt Erzgebirgskreis, Paulus-Jenisius-Straße 24,09456 Annaberg- Buchholz; Bereich/Abteilung: gemäß Sächs. Vergabe G § 8 nach erfolgter Vorabstimmung und Rüge beim AG Landesdirektion Sachsen; Straße, Hausnummer: Altchemnitzer Str. 41; Postleitzahl: 09120; Ort: Chemnitz; Land: DE Straßenbau/ Tiefbau/ Erschließung (Komplettleistung),Straßenbau,Trinkwasserleitungen,Erdverlegte Kabel

a) Zur Angebotsabgabe auffordernde Stelle: Name des Auftraggebers: Hochschule Zittau/Görlitz; Straße, Hausnummer: Theodor-Körner-Allee 16; Postleitzahl: 02763; Ort: Zittau; Land: Deutschland; Telefonnummer: +49 35836120; Den Zuschlag erteilende Stelle: s.o.; Stelle, bei der die Angebote oder Teilnahmeanträge einzureichen sind: s.o. b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Form, in der Teilnahmeanträge oder Angebote einzureichen sind: Angebote können nur elektronisch abgegeben werden; Anschrift, an die die Angebote elektronisch zu übermitteln sind: www.evergabe.de d) Art und Umfang der Leistung: Lieferung, Installation, Inbetriebnahme und Einweisung einer elektrisch beheizten Handhebelpresse für Laborarbeiten zum Verpressen von Polymeren (Thermoplaste, Harze, Vitrimere).; Orte der Leistungserbringung: Postleitzahl: 02763; Ort: Zittau; Land: Deutschland e) Ggf. Anzahl, Größe und Art der einzelnen Lose: entfällt, da keine losweise Vergabe f) Nebenangebote sind nicht zugelassen g) Ausführungsfrist: Beginn: nicht angegeben; Ende: 24.07.2026; max. 12 Wochen nach Zuschlagserteilung h) Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. i) Angebotsfrist: 31.03.2026, 10:00 Uhr; Bindefrist: 30.04.2026 j) Höhe etwa geforderter Sicherheitsleistungen: keine Sicherheitsleistungen erforderlich k) Wesentliche Zahlungsbedingungen oder Angabe der Unterlagen, in denen sie enthalten sind: siehe BVB/ZVB; keine Vorauszahlungen; Zahlung der Schlussrechnung innerhalb 30 Tagen netto l) Mit dem Angebot oder dem Teilnahmeantrag vorzulegenden Unterlagen, die die Auftraggeber für die Beurteilung der Eignung des Bewerbers oder Bieters verlangen: Eigenerklärung m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) Angabe der Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden: entfällt, siehe Vergabeunterlagen Industrietechnische Anlagen/ Ausrüstung,Labortechnik/ Messtechnik

a) Auftraggeber: Los 1, Baumeisterarbeiten: Offizielle Bezeichnung: Kreiskrankenhaus Greiz-Ronneburg GmbH; Bereich/Abteilung: Technik; Straße, Hausnummer: Wichmannstraße 12; Postleitzahl: 07973; Ort: Greiz; Land: DE; Telefon: +49 3661-460; Fax: +49 3661-464646; E-Mail: info@hospital-greiz.de Los 2, Trockenbauarbeiten: Offizielle Bezeichnung: Kreiskrankenhaus Greiz-Ronneburg GmbH; Bereich/Abteilung: Technik; Straße, Hausnummer: Wichmannstraße 12; Postleitzahl: 07973; Ort: Greiz; Land: DE; Telefon: +49 3661-460; Fax: +49 3661-464646; E-Mail: info@hospital-greiz.de Los 3, Tischlerarbeiten: Offizielle Bezeichnung: Kreiskrankenhaus Greiz-Ronneburg GmbH; Bereich/Abteilung: Technik; Straße, Hausnummer: Wichmannstraße 12; Postleitzahl: 07973; Ort: Greiz; Land: DE; Telefon: +49 3661-460; Fax: +49 3661-464646; E-Mail: info@hospital-greiz.de Los 4, Maler- und Lackierarbeiten: Offizielle Bezeichnung: Kreiskrankenhaus Greiz-Ronneburg GmbH; Bereich/Abteilung: Technik; Straße, Hausnummer: Wichmannstraße 12; Postleitzahl: 07973; Ort: Greiz; Land: DE; Telefon: +49 3661-460; Fax: +49 3661-464646; E-Mail: info@hospital-greiz.de Los 5, Bodenbelagsarbeiten: Offizielle Bezeichnung: Kreiskrankenhaus Greiz-Ronneburg GmbH; Bereich/Abteilung: Technik; Straße, Hausnummer: Wichmannstraße 12; Postleitzahl: 07973; Ort: Greiz; Land: DE; Telefon: +49 3661-460; Fax: +49 3661-464646; E-Mail: info@hospital-greiz.de Los 10, Sanitär/Heizung/Lüftung: Offizielle Bezeichnung: Kreiskrankenhaus Greiz-Ronneburg GmbH; Bereich/Abteilung: Technik; Straße, Hausnummer: Wichmannstraße 12; Postleitzahl: 07973; Ort: Greiz; Land: DE; Telefon: +49 3661-460; Fax: +49 3661-464646; E-Mail: info@hospital-greiz.de b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können schriftlich oder elektronisch abgegeben werden. d) Art des Auftrages: Baumeisterarbeiten, Trockenbauarbeiten, Tischlerarbeiten, Malerarbeiten, Bodenbelagsarbeiten, Heizung/Lüftung/Sanitär e) Ort(e) der Ausführung: Los 1, Baumeisterarbeiten: Offizielle Bezeichnung: Krankenhaus Ronneburg; Straße, Hausnummer: Rudolf-Breitscheid-Platz 1; Postleitzahl: 07580; Ort: Ronneburg; Land: DE Los 2, Trockenbauarbeiten: Offizielle Bezeichnung: Krankenhaus Ronneburg; Straße, Hausnummer: Rudolf-Breitscheid-Platz 1; Postleitzahl: 07580; Ort: Ronneburg; Land: DE Los 3, Tischlerarbeiten: Offizielle Bezeichnung: Krankenhaus Ronneburg; Straße, Hausnummer: Rudolf-Breitscheid-Platz 1; Postleitzahl: 07580; Ort: Ronneburg; Land: DE Los 4, Maler- und Lackierarbeiten: Offizielle Bezeichnung: Krankenhaus Ronneburg; Straße, Hausnummer: Rudolf-Breitscheid-Platz 1; Postleitzahl: 07580; Ort: Ronneburg; Land: DE Los 5, Bodenbelagsarbeiten: Offizielle Bezeichnung: Krankenhaus Ronneburg; Straße, Hausnummer: Rudolf-Breitscheid-Platz 1; Postleitzahl: 07580; Ort: Ronneburg; Land: DE Los 10, Sanitär/Heizung/Lüftung: Offizielle Bezeichnung: Krankenhaus Ronneburg; Straße, Hausnummer: Rudolf-Breitscheid-Platz 1; Postleitzahl: 07580; Ort: Ronneburg; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: Los 01 - Baumeisterarbeiten 20 Stk Abbruch von Innentüren 566 m² Abbruch Bodenbelag 39 m² Abbruch von Unterdecken 38 m² Abbruch von Wand- und Bodenfliesen 1290 m² Abbruch von Wandtapete beschichtet 75 m² Abbruch GK-Wände / Vorwände / Verkofferungen 25 m² Teilabbruch Fußbodenaufbau 3 m² Türöffnungen schließen mit KS-MW d=17,5cm 31 m² Türöffnungen verändern MW d=24cm 25 m² Fußbodenaufbau für bodengleiche Duschen herstellen 5 m² schwimmenden Estrich herstellen 50 m² Innenputz herstellen 185 m² Streichisolierung für Wände / Wandfliesen 46 m² Streichisolierung für Böden / Bodenfliesen 8 Stk Bodeneinlauf eindichten und einfliesen 240 m Fugenverschluss Silikon Los 02 - Trockenbauarbeiten 192 m² Metallständerwand / mit und ohne Brandschutz 6 m² Installationswand 170 m² Vorsatzschalen 46 m² Wände / Vorsatzschalen öffnen und schließen 8 Stk Schiebetür-Einbaukästen einbauen 40 m² Unterdecken öffnen und schließen 211 m² GK-Decken Los 03 – Tischlerarbeiten 16 Stk Holz-Drehtür mit und ohne Schallschutz 8 Stk Holz-Schiebetür Feuchtraumtüren, in der Wand laufend 45 m Handlauf Holz 92 m² PVC-Wandschutz Los 04 – Maler- und Lackierarbeiten 116 m² Spachtelung TB-Wände (Bestand) 730 m² Spachtelung MW-Wände 150 m² Überholungsbeschichtung Decken 547 m² Deckenfläche streichen 700 m² Überholungsbeschichtung Wände 916 m² Glasfasertapete Wandfläche + streichen 34 Stk Beschichtung Stahlzargen Neubau + Bestand 1 Stk Beschichtung Rohrrahmentür / Neubau + Bestand Los 05 – Bodenbelagsarbeiten 505 m² PVC-Bodenbelag 539 m PVC-Stellsockel 570 m Fugenverschluss Silikon Los 10 - Sanitär/Heizung/Lüftung Sanitär 9 Stück Waschtischanlagen mit Vorwandelement, Waschtischarmatur, Spiegel, Hygienezubehör, Papierhandtuchspender 8 Stück WC-Anlagen mit Vorwandelement, Betätigungsplatte, Hygienezubehör 8 Stück Duschanlagen mit Brausethermostat, Bodenablauf DN 70 mit Brandschutz und Zubehör 1 Stück Ausgussanlagen mit Vorwandelement, Spültischarmatur, 1 Stück Sitzwanne mit Tür 1 Stück Pflegekombination umsetzen 92 m Schmutzwasserleitung aus Kunststoff DN 50 bis DN 100, schallgedämmt 234 m Edelstahlrohr für Trinkwasser DN12 bis DN32 mit Absperrarmaturen 9 Stück Bodeneinlauf DN 70 mit Brandschottung Wärmedämmung aller Bauteile und Rohrleitungen nach GEG geschossweise Brandschottung R90 aller Rohrleitungen für Massivdecken ca. 62 Stück Kernbohrungen d= 60 bis 250 mm Demontage Sanitäranlage Heizung 8 Stück Badheizkörper 1 Stück Flachheizkörper umsetzen 97 m Rohrleitungen, Edelstahlrohr-Stahl, DN15 bis DN32 Wärmedämmung aller Bauteile und Rohrleitungen nach GEG geschossweise Brandschottung R90 aller Rohrleitungen für Massivdecken ca. 12 Stück Kernbohrungen d= 60 mm Demontage Heizung Lüftung Abluftanlage nach DIN V 18017 bestehend aus 9 Stück Abluftventilatoren 20 bis 60 m³/h 44 m Wickelfalzrohr DN 80 bis DN 125 16 m Aluflexrohr DN 80-DN 125 50 m² Isolierung Mineralwolle alukaschiert 6 Stück Kernbohrungen, 150 mm g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert h) Aufteilung in mehrere Lose: ja; Angebote können für eines, mehrere oder alle Lose eingereicht werden; Art und Umfang der Lose: nicht angegeben i) Ausführungsfristen: Los 1, Baumeisterarbeiten: Beginn: 04.05.2026, Ende: 06.11.2026; Los 2, Trockenbauarbeiten: Beginn: 08.06.2026, Ende: 06.11.2026; Los 3, Tischlerarbeiten: Beginn: 27.07.2026, Ende: 06.11.2026; Los 4, Maler- und Lackierarbeiten: Beginn: 13.07.2026, Ende: 06.11.2026; Los 5, Bodenbelagsarbeiten: Beginn: 07.09.2026, Ende: 06.11.2026; Los 10, Sanitär/Heizung/Lüftung: Beginn: 04.05.2026, Ende: 06.11.2026 j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Nebenangebote sind nicht zugelassen. nicht zugelassen k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Entfällt, da die Abgabe mehrerer Hauptangebote zugelassen ist. l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3350106/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 31.03.2026, 13:30 Uhr; Bindefrist: 05.05.2026 p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben. Schriftliche Angebote (Papierform) sind zu richten an: Offizielle Bezeichnung: Kreiskrankenhaus Greiz-Ronneburg GmbH; Bereich/Abteilung: Abteilung Technik; Straße, Hausnummer: Wichmannstraße 12; Postleitzahl: 07973; Ort: Greiz; Land: DE; Telefon: +49 3661-462510; Fax: +49 3661-462512; E-Mail: f.fischer@hospital-greiz.de q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt. s) Eröffnungstermin: Los 1, Baumeisterarbeiten: Datum: 31.03.2026, 14:00 Uhr; Ort: Kreiskrankenhaus Greiz-Ronneburg GmbH , Haus E, EG Abt. Technik, Wichmannstraße 12, 07973 Greiz; Personen, die anwesend sein dürfen: keine; Los 2, Trockenbauarbeiten: Datum: 31.03.2026, 14:00 Uhr; Ort: Kreiskrankenhaus Greiz-Ronneburg GmbH , Haus E, EG Abt. Technik, Wichmannstraße 12, 07973 Greiz; Personen, die anwesend sein dürfen: keine; Los 3, Tischlerarbeiten: Datum: 31.03.2026, 14:00 Uhr; Ort: Kreiskrankenhaus Greiz-Ronneburg GmbH , Haus E, EG Abt. Technik, Wichmannstraße 12, 07973 Greiz; Personen, die anwesend sein dürfen: keine; Los 4, Maler- und Lackierarbeiten: Datum: 31.03.2026, 14:00 Uhr; Ort: Kreiskrankenhaus Greiz-Ronneburg GmbH , Haus E, EG Abt. Technik, Wichmannstraße 12, 07973 Greiz; Personen, die anwesend sein dürfen: keine; Los 5, Bodenbelagsarbeiten: Datum: 31.03.2026, 14:00 Uhr; Ort: Kreiskrankenhaus Greiz-Ronneburg GmbH , Haus E, EG Abt. Technik, Wichmannstraße 12, 07973 Greiz; Personen, die anwesend sein dürfen: keine; Los 10, Sanitär/Heizung/Lüftung: Datum: 31.03.2026, 14:00 Uhr; Ort: Kreiskrankenhaus Greiz-Ronneburg GmbH , Haus E, EG Abt. Technik, Wichmannstraße 12, 07973 Greiz; Personen, die anwesend sein dürfen: keine t) Sicherheiten: nicht angegeben u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: Zahlungsbedingungen gemäß § 16 VOB/B v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: nicht angegeben w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: siehe Vergabeunterlagen x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer beim Thüringer Landesverwaltungsamt; Straße, Hausnummer: Jorge-Semprün-Platz 4; Postleitzahl: 99423; Ort: Weimar Baumeisterarbeiten,Trockenbau,Tischler/ Innenausbau/ Einbaumöbel,Fenster/ Türen (Holz),Fußbodenbeläge,Maler,Heizung,Sanitär,Klimatechnik-/ Lüftungstechnik

a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Große Kreisstadt Annaberg-Buchholz; Bereich/Abteilung: Vergabestelle; Straße, Hausnummer: Markt 1; Postleitzahl: 09456; Ort: Annaberg-Buchholz; Land: DE; Telefon: +49 3733-425-242; Fax: +49 3733-425-142; Internet-Adresse: www.annaberg-buchholz.de; E-Mail: vergabestelle@annaberg-buchholz.de b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können nur elektronisch abgegeben werden. d) Art des Auftrages: Einheitspreisvertrag e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Berggasthaus Pöhlberg; Straße, Hausnummer: Ernst-Roch-Straße 10; Postleitzahl: 09456; Ort: Annaberg-Buchholz; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: Berggasthaus Pöhlberg, Sanierung Küche - Los 19 Außenanlagen - Pflasterarbeiten mit folgenden Grobmengen: 45,00 m Bauzaun 68,00 m3 Erdaushub 200,00 m2 Erdplanum herstellen 9,00 m3 Aufnehmen Basaltblöcke 5,00 m3 Abbruch Basaltblöcke 180,00 m2 Geotextil 49,00 m3 Frostschutzschicht 21,00 m3 Schottertragschicht 12,00 m Tiefbord Granit 23,00 m Hochbord Granit 30,00 m2 Pflaster aufnehmen, Granit 190,00 m2 Granitpflaster Wiedereinbau 5,00 m3 Bankette 5,00 m3 Hackschnitzel 7,00 m Entwässerungsrinne 7,50 m Gussrost SW 100/14 2,00 m3 Rohrgrabenaushub 1,50 m3 Rohrbettung, Sand 4,50 m KG-Rohr, DN 160 + Rohrbögen 50,00 m2 Vegetationsfläche profilgerecht formen g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert h) Aufteilung in mehrere Lose: nein i) Ausführungsfristen: Beginn: 13.04.2026, Ende: 22.05.2026 j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind. k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Entfällt, da die Abgabe mehrerer Hauptangebote zugelassen ist. l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3347461/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 31.03.2026, 10:30 Uhr; Bindefrist: 10.04.2026 p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben. q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Preis s) Eröffnungstermin: Datum: 31.03.2026, 10:30 Uhr; Ort: entfällt; Personen, die anwesend sein dürfen: Bei elektronischer Angebotsabgabe ist eine Anwesenheit der Bieter nicht vorgesehen. Das Submissionsprotokoll wird per evergabe.de übermittelt. t) Sicherheiten: keine u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: gem. VOB/B v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Der Bieter hat zum Nachweis seiner Eignung eine direkt abrufbare Eintragung in die allgemein zugängliche Liste des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) nachzuweisen. Der Nachweis der Eignung kann auch durch eine Eigenerklärung gemäß Formblatt (Eigenerklärung zur Eignung) erbracht werden. Soweit zuständige Stellen Angaben der Eigenerklärungen bestätigen, sind von Bietern, deren Angebote in die engere Wahl kommen, die entsprechenden Bescheinigungen vorzulegen. Folgende Angaben werden verlangt: - Umsatz des Unternehmens in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren - Referenzen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind - Anzahl der Arbeitskräfte - Registereintragung(en) - Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation - Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber oder Bieter in Frage stellt - Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung, - Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft Weiterhin hat der Bieter folgende Unterlagen einzureichen: - Eigenerklärung – wirtschaftliche Beziehungen nach Russland (Formblatt) - Bestätigung zur Einhaltung des Mindestlohns (Formblatt) x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Im Rahmen der Rechtsaufsicht: Landratsamt Erzgebirgskreis; Straße, Hausnummer: Paulus-Jenisius-Straße 24; Postleitzahl: 09456; Ort: Annaberg-Buchholz; Land: DE Straßenpflaster,Landschaftsbau/ Außenanlagen

a) Auftraggeber: Los 1, Bauhauptleistungen: Offizielle Bezeichnung: Lebenshilfe Zittau e.V.; Straße, Hausnummer: Neißstraße 5; Postleitzahl: 02763; Ort: Zittau; Land: DE; Telefon: +49 3583-79699-0; Fax: +49 3583-79699-15; E-Mail: gl@lebenshilfe-zittau.de Los 2, Trockenlegung: Offizielle Bezeichnung: Lebenshilfe Zittau e.V.; Straße, Hausnummer: Neißstraße 5; Postleitzahl: 02763; Ort: Zittau; Land: DE; Telefon: +49 3583-79699-0; Fax: +49 3583-79699-15; E-Mail: gl@lebenshilfe-zittau.de Los 3, Gerüstarbeiten: Offizielle Bezeichnung: Lebenshilfe Zittau e.V.; Straße, Hausnummer: Neißstraße 5; Postleitzahl: 02763; Ort: Zittau; Land: DE; Telefon: +49 3583-79699-0; Fax: +49 3583-79699-15; E-Mail: gl@lebenshilfe-zittau.de Los 4, Malerarbeiten-WDVS: Offizielle Bezeichnung: Lebenshilfe Zittau e.V.; Straße, Hausnummer: Neißstraße 5; Postleitzahl: 02763; Ort: Zittau; Land: DE; Telefon: +49 3583-79699-0; Fax: +49 3583-79699-15; E-Mail: gl@lebenshilfe-zittau.de Los 5, Dachabdichtung und Klempner: Offizielle Bezeichnung: Lebenshilfe Zittau e.V.; Straße, Hausnummer: Neißstraße 5; Postleitzahl: 02763; Ort: Zittau; Land: DE; Telefon: +49 3583-79699-0; Fax: +49 3583-79699-15; E-Mail: gl@lebenshilfe-zittau.de Los 6, Tischlerarbeiten: Offizielle Bezeichnung: Lebenshilfe Zittau e.V.; Straße, Hausnummer: Neißstraße 5; Postleitzahl: 02763; Ort: Zittau; Land: DE; Telefon: +49 3583-79699-0; Fax: +49 3583-79699-15; E-Mail: gl@lebenshilfe-zittau.de Los 7, Fliesenarbeiten: Offizielle Bezeichnung: Lebenshilfe Zittau e.V.; Straße, Hausnummer: Neißstraße 5; Postleitzahl: 02763; Ort: Zittau; Land: DE; Telefon: +49 3583-79699-0; Fax: +49 3583-79699-15; E-Mail: gl@lebenshilfe-zittau.de Los 8, Bodenbelagsarbeiten: Offizielle Bezeichnung: Lebenshilfe Zittau e.V.; Straße, Hausnummer: Neißstraße 5; Postleitzahl: 02763; Ort: Zittau; Land: DE; Telefon: +49 3583-79699-0; Fax: +49 3583-79699-15; E-Mail: gl@lebenshilfe-zittau.de Los 9, Trockenbauarbeiten: Offizielle Bezeichnung: Lebenshilfe Zittau e.V.; Straße, Hausnummer: Neißstraße 5; Postleitzahl: 02763; Ort: Zittau; Land: DE; Telefon: +49 3583-79699-0; Fax: +49 3583-79699-15; E-Mail: gl@lebenshilfe-zittau.de Los 10, Elektroinstallation: Offizielle Bezeichnung: Lebenshilfe Zittau e.V.; Straße, Hausnummer: Neißstraße 5; Postleitzahl: 02763; Ort: Zittau; Land: DE; Telefon: +49 3583-79699-0; Fax: +49 3583-79699-15; E-Mail: gl@lebenshilfe-zittau.de Los 13, Heizung, Lüftung, Sanitär: Offizielle Bezeichnung: Lebenshilfe Zittau e.V.; Straße, Hausnummer: Neißstraße 5; Postleitzahl: 02763; Ort: Zittau; Land: DE; Telefon: +49 3583-79699-0; Fax: +49 3583-79699-15; E-Mail: gl@lebenshilfe-zittau.de b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können nur schriftlich abgegeben werden. d) Art des Auftrages: Bauauftrag e) Ort(e) der Ausführung: Los 1, Bauhauptleistungen: Offizielle Bezeichnung: Kita Frühförderung und Kindertagespflege; Straße, Hausnummer: Weststraße 20b; Postleitzahl: 02763; Ort: Zittau; Land: DE Los 2, Trockenlegung: Offizielle Bezeichnung: Kita Frühförderung und Kindertagespflege; Straße, Hausnummer: Weststraße 20b; Postleitzahl: 02763; Ort: Zittau; Land: DE Los 3, Gerüstarbeiten: Offizielle Bezeichnung: Kita Frühförderung und Kindertagespflege; Straße, Hausnummer: Weststraße 20b; Postleitzahl: 02763; Ort: Zittau; Land: DE Los 4, Malerarbeiten-WDVS: Offizielle Bezeichnung: Kita Frühförderung und Kindertagespflege; Straße, Hausnummer: Weststraße 20b; Postleitzahl: 02763; Ort: Zittau; Land: DE Los 5, Dachabdichtung und Klempner: Offizielle Bezeichnung: Kita Frühförderung und Kindertagespflege; Straße, Hausnummer: Weststraße 20b; Postleitzahl: 02763; Ort: Zittau; Land: DE Los 6, Tischlerarbeiten: Offizielle Bezeichnung: Kita Frühförderung und Kindertagespflege; Straße, Hausnummer: Weststraße 20b; Postleitzahl: 02763; Ort: Zittau; Land: DE Los 7, Fliesenarbeiten: Offizielle Bezeichnung: Kita Frühförderung und Kindertagespflege; Straße, Hausnummer: Weststraße 20b; Postleitzahl: 02763; Ort: Zittau; Land: DE Los 8, Bodenbelagsarbeiten: Offizielle Bezeichnung: Kita Frühförderung und Kindertagespflege; Straße, Hausnummer: Weststraße 20b; Postleitzahl: 02763; Ort: Zittau; Land: DE Los 9, Trockenbauarbeiten: Offizielle Bezeichnung: Kita Frühförderung und Kindertagespflege; Straße, Hausnummer: Weststraße 20b; Postleitzahl: 02763; Ort: Zittau; Land: DE Los 10, Elektroinstallation: Offizielle Bezeichnung: Kita Frühförderung und Kindertagespflege; Straße, Hausnummer: Weststraße 20b; Postleitzahl: 02763; Ort: Zittau; Land: DE Los 13, Heizung, Lüftung, Sanitär: Offizielle Bezeichnung: Kita Frühförderung und Kindertagespflege; Straße, Hausnummer: Weststraße 20b; Postleitzahl: 02763; Ort: Zittau; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: Energetische Ertüchtigung des Gebäudes, Erneuerung Fußböden, Decken, Fenster und Türen. Elektroinstallation, Sanitärinstallation, Heizungsinstallation. Trockenlegung und Vollwärmeschutz. Abdichtung der Dachfläche, einschließlich Klempnerarbeiten Erneuerung der Bodenbeläge und Malerarbeiten der Wände und Decken g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert h) Aufteilung in mehrere Lose: ja; Angebote können für eines, mehrere oder alle Lose eingereicht werden; Art und Umfang der Lose: nicht angegeben i) Ausführungsfristen: Los 1, Bauhauptleistungen: Beginn: 05.05.2026, Ende: 19.04.2027, lt. Bauablaufplan; Los 2, Trockenlegung: Beginn: 05.05.2026, Ende: 19.04.2027, lt. Bauablaufplan; Los 3, Gerüstarbeiten: Beginn: 05.05.2026, Ende: 19.04.2027, lt. Bauablaufplan; Los 4, Malerarbeiten-WDVS: Beginn: 05.05.2026, Ende: 19.04.2027, lt. Bauablaufplan; Los 5, Dachabdichtung und Klempner: Beginn: 05.05.2026, Ende: 19.04.2027, lt. Bauablaufplan; Los 6, Tischlerarbeiten: Beginn: 05.05.2026, Ende: 19.04.2027, lt. Bauablaufplan; Los 7, Fliesenarbeiten: Beginn: 05.05.2026, Ende: 19.04.2027, lt. Bauablaufplan; Los 8, Bodenbelagsarbeiten: Beginn: 05.05.2026, Ende: 19.04.2027, lt. Bauablaufplan; Los 9, Trockenbauarbeiten: Beginn: 05.05.2026, Ende: 19.04.2027, lt. Bauablaufplan; Los 10, Elektroinstallation: Beginn: 05.05.2026, Ende: 19.04.2027, lt. Bauablaufplan; Los 13, Heizung, Lüftung, Sanitär: Beginn: 05.05.2026, Ende: 19.04.2027, lt. Bauablaufplan j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind. k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Entfällt, da die Abgabe mehrerer Hauptangebote zugelassen ist. l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3345511/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 31.03.2026, 00:00 Uhr; Bindefrist: 28.04.2026 p) Angebote sind schriftlich (Papierform) zu richten an: Offizielle Bezeichnung: IHR Bauplan , Ingenieurbüro für Bauplanung und Bauüberwachung; Straße, Hausnummer: Breite Straße 1; Postleitzahl: 02763; Ort: Zittau; Land: DE; Telefon: +49 3583-791098; E-Mail: info@ihr-bauplan.com q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt. s) Eröffnungstermin: Los 1, Bauhauptleistungen: Datum: 31.03.2026, 10:00 Uhr; Ort: Besprechungsraum ; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter oder deren Bevollmächtigte; Los 2, Trockenlegung: Datum: 31.03.2026, 10:15 Uhr; Ort: Besprechungsraum; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter oder deren Bevollmächtigte; Los 3, Gerüstarbeiten: Datum: 31.03.2026, 10:30 Uhr; Ort: Besprechungsraum; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter oder deren Bevollmächtigte; Los 4, Malerarbeiten-WDVS: Datum: 31.03.2026, 10:45 Uhr; Ort: Besprechungsraum; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter oder deren Bevollmächtigte; Los 5, Dachabdichtung und Klempner: Datum: 31.03.2026, 11:00 Uhr; Ort: Besprechungsraum; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter oder deren Bevollmächtigte; Los 6, Tischlerarbeiten: Datum: 31.03.2026, 11:15 Uhr; Ort: Besprechungsraum; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter oder deren Bevollmächtigte; Los 7, Fliesenarbeiten: Datum: 31.03.2026, 11:30 Uhr; Ort: Besprechungsraum; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter oder deren Bevollmächtigte; Los 8, Bodenbelagsarbeiten: Datum: 31.03.2026, 11:45 Uhr; Ort: Besprechungsraum; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter oder deren Bevollmächtigte; Los 9, Trockenbauarbeiten: Datum: 31.03.2026, 12:00 Uhr; Ort: Besprechungsraum; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter oder deren Bevollmächtigte; Los 10, Elektroinstallation: Datum: 31.03.2026, 13:00 Uhr; Ort: Besprechungsraum; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter oder deren Bevollmächtigte; Los 13, Heizung, Lüftung, Sanitär: Datum: 31.03.2026, 13:30 Uhr; Ort: Besprechungsraum; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter oder deren Bevollmächtigte t) Sicherheiten: nicht angegeben u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: keine v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: nicht angegeben w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: nicht angegeben x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landratsamt Görlitz,; Bereich/Abteilung: Dezernat 2, Amt für Hoch- und Tiefbau; Straße, Hausnummer: Bahnhofstraße 24; Postleitzahl: 02826; Ort: Görlitz; Land: DE Baumeisterarbeiten,Gerüste (allgemein),Dachdeckung/ Dachabdichtung,Klempner,Bauwerksabdichtung,Trockenbau,Tischler/ Innenausbau/ Einbaumöbel,Fassadensanierung/ Vollwärmeschutz,Fliesen/ Platten,Fußbodenbeläge,Maler,Heizung,Sanitär,Elektro ,Klimatechnik-/ Lüftungstechnik

a) Zur Angebotsabgabe auffordernde Stelle: Name des Auftraggebers: Leibniz-Institut für Polymerforschung Dresden e.V.; Straße, Hausnummer: Hohe Straße 6; Postleitzahl: 01069; Ort: Dresden; Land: Deutschland; Den Zuschlag erteilende Stelle: s.o.; Stelle, bei der die Angebote oder Teilnahmeanträge einzureichen sind: s.o. b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Form, in der Teilnahmeanträge oder Angebote einzureichen sind: Angebote können nur elektronisch abgegeben werden; Anschrift, an die die Angebote elektronisch zu übermitteln sind: www.evergabe.de d) Art und Umfang der Leistung: Das Leibniz-Institut für Polymerforschung Dresden e. V. (IPF) beabsichtigt die Beschaffung eines hochaufgelösten Analysesystems zur Echtzeit-Analyse von molekularen Interaktionen und Schichteigenschaften an Grenzflächen. Das System soll die quantitative Bestimmung von adsorbierter Masse sowie viskoelastischer Eigenschaften (z. B. Struktur/Weichheit) dünner molekularer Schichten in Flüssig-oder Gasphase ermöglichen.; Orte der Leistungserbringung: Offizielle Bezeichnung: Leibniz-Institut für Polymerforschung Dresden e.V.; Straße, Hausnummer: Hohe Straße 6; Postleitzahl: 01069; Ort: Dresden; Land: Deutschland e) Ggf. Anzahl, Größe und Art der einzelnen Lose: entfällt, da keine losweise Vergabe f) Nebenangebote sind nicht zugelassen g) Ausführungsfrist: Beginn: nicht angegeben; Ende: nicht angegeben; ab Zuschlagsdatum h) Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. i) Angebotsfrist: 31.03.2026, 10:00 Uhr; Bindefrist: 30.04.2026 j) Höhe etwa geforderter Sicherheitsleistungen: nicht angegeben k) Wesentliche Zahlungsbedingungen oder Angabe der Unterlagen, in denen sie enthalten sind: Es gilt die VOL/B l) Mit dem Angebot oder dem Teilnahmeantrag vorzulegenden Unterlagen, die die Auftraggeber für die Beurteilung der Eignung des Bewerbers oder Bieters verlangen: nicht angegeben m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) Angabe der Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden: entfällt, siehe Vergabeunterlagen Labortechnik/ Messtechnik

a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Gemeinde Dennheritz; Straße, Hausnummer: Hauptstraße 96; Postleitzahl: 08393; Ort: Dennheritz; Land: DE; Telefon: +49 3762906502; E-Mail: erik.enke@crimmitschau.de b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können nur schriftlich abgegeben werden. d) Art des Auftrages: VOB Vertrag e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Dorfzentrum³ - Raum für Ideen, Kultur & Leben / Sanierung einer ehemaligen Maschinenhalle zum Gemeindezentrum Dennheritz ; Straße, Hausnummer: Meeraner Straße 3; Postleitzahl: 08393; Ort: Dennheritz; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: Komplettinstallation Gemeindezentrum mit Veranstaltungsraum und Küchenbereich Lüftungsanlage für den Sanitärbereich und innenliegende Bereiche / 50m Luftleitungen / Lüftungsgerät mit WRG / ca. 150m Wärmedämmung Rohre / 180m C-Stahlrohr-System / Fußbodenheizung 400m² / 4Stk Durchlauferhitzer / 7 WC Anlagen + 2 Urinale + 5 Waschtische / 130m Edelstahl Wasserrohrleitungen g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert h) Aufteilung in mehrere Lose: nein i) Ausführungsfristen: Beginn: 20.07.2026, Ende: 23.12.2026, Bauausführung gemäß beiliegendem Bauablaufplan j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind. k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. Wenn sich die Angebote lediglich im Angebotspreis unterscheiden. l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3348370/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 31.03.2026, 13:45 Uhr; Bindefrist: 15.06.2026 p) Angebote sind schriftlich (Papierform) zu richten an: Offizielle Bezeichnung: Stadtverwaltung Crimmitschau; Bereich/Abteilung: B 65 / Hoch- und Tiefbau; Straße, Hausnummer: Markt 1; Postleitzahl: 08451; Ort: Crimmitschau; Land: DE; Telefon: +49 3762-90-6502; Fax: +49 3762-90-9903; Internet-Adresse: www.crimmitschau.de; E-Mail: erik.enke@crimmitschau.de q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt. s) Eröffnungstermin: Datum: 31.03.2026, 13:45 Uhr; Ort: Stadtverwaltung Crimmitschau / Bauamt Kirchplatz 4 / 1.OG Raum 207 / 08451 Crimmitschau; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und deren bevollmächtigte Vertreter. t) Sicherheiten: Sicherheit für Vertragserfüllung in Höhe von 5% der Auftragssumme Sicherheit für Gewährleistung in Höhe von 3% der Abrechnungssumme u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: Abschlagszahlungen und Schlusszahlung nach VOB/B v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Eigenerklärung für nicht präqualifizierte Unternehmen (EFB 124) oder Präqualifizierung x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesdirektion Sachsen ; Bereich/Abteilung: Referat 39 - Vergaberecht, Preisrecht, Internationale Zusammenarbeit und Gleichstellung; Straße, Hausnummer: Altchemnitzer Straße 41; Postleitzahl: 09120; Ort: Chemnitz; Land: DE; Internet-Adresse: www.lds.sachsen.de Heizung,Sanitär,Klimatechnik-/ Lüftungstechnik,Isolierung/ Dämmung (Haustechnik)

a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Gemeinde Dennheritz; Straße, Hausnummer: Hauptstraße 96; Postleitzahl: 08393; Ort: Dennheritz; Land: DE; Telefon: +49 3762906502; E-Mail: erik.enke@crimmitschau.de b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können nur schriftlich abgegeben werden. d) Art des Auftrages: VOB Vertrag e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Dorfzentrum³ - Raum für Ideen, Kultur & Leben / Sanierung einer ehemaligen Maschinenhalle zum Gemeindezentrum Dennheritz ; Straße, Hausnummer: Meeraner Straße 3; Postleitzahl: 08393; Ort: Dennheritz; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: Neuinstallation der gesamten elektrotechnischen Anlagen für das Dorfzentrum Meeraner Straße 3 mit Verteilungen / Verlegesysteme / Beleuchtung / SiBe / EMA / HAA / Blitzschutz / Datennetz 345m Dachleitung Blitzschutz / 11 Bewegungsmelder + Schlüsseltresor + Zentrale EMA / 18 RM + Zentrale Brandwarnanlage (HAA) / 16 Sicherheitsleuchten mit Einzelbatterie / 60m Kabelrinne / 120m Wellrohr / Kabel 5x2,5 410m + 5x1,5 420m + 3x2,5 1100m 3x2,5 420m + Y(St)Y2 bzw. 4 ca. 2300m / Brandmeldekabel 590m / KAT 7 ca. 1000m / 1xWandaufbauschrank 1250x800x205 g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert h) Aufteilung in mehrere Lose: nein i) Ausführungsfristen: Beginn: 20.07.2026, Ende: 23.12.2026, Bauausführung gemäß beiliegendem Bauablaufplan j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind. k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. Wenn sich die Angebote lediglich im Angebotspreis unterscheiden. l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3348350/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 31.03.2026, 13:30 Uhr; Bindefrist: 15.06.2026 p) Angebote sind schriftlich (Papierform) zu richten an: Offizielle Bezeichnung: Stadtverwaltung Crimmitschau; Bereich/Abteilung: B 65 / Hoch- und Tiefbau; Straße, Hausnummer: Markt 1; Postleitzahl: 08451; Ort: Crimmitschau; Land: DE; Telefon: +49 3762-90-6502; Fax: +49 3762-90-9903; Internet-Adresse: www.crimmitschau.de; E-Mail: erik.enke@crimmitschau.de q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt. s) Eröffnungstermin: Datum: 31.03.2026, 13:30 Uhr; Ort: Stadtverwaltung Crimmitschau - Bauamt Kirchplatz 4 / 1.OG Raum 207 in 08451 Crimmitschau ; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und deren bevollmächtigte Vertreter. t) Sicherheiten: Sicherheit für Vertragserfüllung in Höhe von 5% der Auftragssumme Sicherheit für Gewährleistung in Höhe von 3% der Abrechnungssumme u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: Abschlagszahlungen und Schlusszahlung nach VOB/B v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Eigenerklärung für nicht präqualifizierte Unternehmen (EFB 124) oder Präqualifizierung x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesdirektion Sachsen ; Bereich/Abteilung: Referat 39 - Vergaberecht, Preisrecht, Internationale Zusammenarbeit und Gleichstellung; Straße, Hausnummer: Altchemnitzer Straße 41; Postleitzahl: 09120; Ort: Chemnitz; Land: DE; Internet-Adresse: www.lds.sachsen.de Elektro

a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Klinikum Obergöltzsch Rodewisch; Bereich/Abteilung: Susann Schröder, Leiterin Medizintechnik; Straße, Hausnummer: Stiftstraße 10; Postleitzahl: 08228; Ort: Rodewisch; Land: DE; Telefon: +49 37443612139; E-Mail: s.schroeder@klinikum-obergoeltzsch.de b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können nur elektronisch abgegeben werden. d) Art des Auftrages: Lieferung und Inbetriebnahme eines multifunktionalen Fluoroskopie- u. Angiographiesystem e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Klinikum Obergöltzsch Rodewisch; Straße, Hausnummer: Stiftstraße 10 ; Postleitzahl: 08228; Ort: Rodewisch; Land: DE; Offizielle Bezeichnung: radiologische Abteilung; Straße, Hausnummer: Stiftstraße 10 ; Postleitzahl: 08228; Ort: Rodewisch; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: Das Klinikum Obergöltzsch beabsichtigt die Eratzbeschaffung von 1 St. Multifunktionales C-Bogen-System für Fluoroskopie, interventionelle Radiologie und Gastroenterologie und insbes. ERCP mit DICOM-Netzwerkanbindung. Wandseitig montiertes C-Bogen-System mit linksseitig aufgehängter Tischplatte, erforderlich für einen optimalen Zugang bei Internistischen Fragestellungen (ERCP), insbes. der Leber, d.h. die Montage des C-Bogens muss wandseitig links erfolgen. Es wird ein multifunktionales digitales Einebenen-Röntgen-Angiographiesystem für diagnostische und interventionelle Untersuchungen am liegenden Patienten benötigt: - gastro-intestinale Untersuchungen - Urogenitaltrakt, Thorax, Abdomen - periphere Angiographie - moderne therapeutische vaskuläre und nicht-vaskuläre Interventionsverfahren C-Bogen und Tisch müssen für alle beschriebenen multifunktionellen und interventionelle Untersuchungen geeignet sein. Der Patiententisch soll mit einer strahlendurchlässigen Tischplatte aus Kohlefaser oder gleichwertigem Material ausgestattet sein. Der Tisch soll ausreichend stabil für alle Patienten und alle Maßnahmen sein Der C-Bogen muss für multi-direktionale vaskuläre und interventionelle Einebenen-Verfahren ausgelegt sein. Untersuchungen und Interventionen mit bis zu 90° gekippten Untersuchungstisch g) Es werden Planungsleistungen gefordert: Aufstellungs- und Strahlenschutzplan nach Vorgaben des Planungsbüros h) Aufteilung in mehrere Lose: nein i) Ausführungsfristen: - Bau-/Ausbauzeit durch den Bauherren: 2. Quartal 2026 - Lieferung, Inbetriebnahme, Übergabe: 3. Quartal 2026 j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Nebenangebote sind nicht zugelassen. Nebenangebote sind nicht zugelassen k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Entfällt, da die Abgabe mehrerer Hauptangebote zugelassen ist. l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3341244/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 31.03.2026, 12:30 Uhr; Bindefrist: 29.05.2026 p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben. q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt. s) Eröffnungstermin: Datum: 31.03.2026, 13:00 Uhr; Ort: online; Personen, die anwesend sein dürfen: --- t) Sicherheiten: nicht angegeben u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: siehe Leistungsverzeichnis v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: - Unternehmensdarstellung w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: - Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft - Handelsregisterauszug - Auskunft aus dem Gewerbezentralregister - Präqualifizierungsunterlagen nach dem Sächs. Vergabegesetz sind zugelassen - Einhaltung des MiLoG (Mindestlohngesetz) - Erklärung über die Zahlung von Steuern und Abgaben - Erklärung des Bieters darüber, dass über sein Vermögen weder das Insolvenz-/Konkurs- noch das Vergleichsverfahren eröffnet oder die Eröffnung beantragt worden ist x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: 1. Vergabekammer des Freistaates Sachsen bei der Landesdirektion Sachsen; Straße, Hausnummer: Braustraße 2; Postleitzahl: 04107; Ort: Leipzig; Land: DE; Internet-Adresse: http://www.ldl.sachsen.de; E-Mail: wiltrud.kadenbach@lds.sachsen.de Medizintechnik