Bauauftrag

Bauauftrag nach VOB/A

Bauauftrag

a) Auftraggeber: Los 1, Bauhauptleistungen: Offizielle Bezeichnung: Lebenshilfe Zittau e.V.; Straße, Hausnummer: Neißstraße 5; Postleitzahl: 02763; Ort: Zittau; Land: DE; Telefon: +49 3583-79699-0; Fax: +49 3583-79699-15; E-Mail: gl@lebenshilfe-zittau.de Los 2, Trockenlegung: Offizielle Bezeichnung: Lebenshilfe Zittau e.V.; Straße, Hausnummer: Neißstraße 5; Postleitzahl: 02763; Ort: Zittau; Land: DE; Telefon: +49 3583-79699-0; Fax: +49 3583-79699-15; E-Mail: gl@lebenshilfe-zittau.de Los 3, Gerüstarbeiten: Offizielle Bezeichnung: Lebenshilfe Zittau e.V.; Straße, Hausnummer: Neißstraße 5; Postleitzahl: 02763; Ort: Zittau; Land: DE; Telefon: +49 3583-79699-0; Fax: +49 3583-79699-15; E-Mail: gl@lebenshilfe-zittau.de Los 4, Malerarbeiten-WDVS: Offizielle Bezeichnung: Lebenshilfe Zittau e.V.; Straße, Hausnummer: Neißstraße 5; Postleitzahl: 02763; Ort: Zittau; Land: DE; Telefon: +49 3583-79699-0; Fax: +49 3583-79699-15; E-Mail: gl@lebenshilfe-zittau.de Los 5, Dachabdichtung und Klempner: Offizielle Bezeichnung: Lebenshilfe Zittau e.V.; Straße, Hausnummer: Neißstraße 5; Postleitzahl: 02763; Ort: Zittau; Land: DE; Telefon: +49 3583-79699-0; Fax: +49 3583-79699-15; E-Mail: gl@lebenshilfe-zittau.de Los 6, Tischlerarbeiten: Offizielle Bezeichnung: Lebenshilfe Zittau e.V.; Straße, Hausnummer: Neißstraße 5; Postleitzahl: 02763; Ort: Zittau; Land: DE; Telefon: +49 3583-79699-0; Fax: +49 3583-79699-15; E-Mail: gl@lebenshilfe-zittau.de Los 7, Fliesenarbeiten: Offizielle Bezeichnung: Lebenshilfe Zittau e.V.; Straße, Hausnummer: Neißstraße 5; Postleitzahl: 02763; Ort: Zittau; Land: DE; Telefon: +49 3583-79699-0; Fax: +49 3583-79699-15; E-Mail: gl@lebenshilfe-zittau.de Los 8, Bodenbelagsarbeiten: Offizielle Bezeichnung: Lebenshilfe Zittau e.V.; Straße, Hausnummer: Neißstraße 5; Postleitzahl: 02763; Ort: Zittau; Land: DE; Telefon: +49 3583-79699-0; Fax: +49 3583-79699-15; E-Mail: gl@lebenshilfe-zittau.de Los 9, Trockenbauarbeiten: Offizielle Bezeichnung: Lebenshilfe Zittau e.V.; Straße, Hausnummer: Neißstraße 5; Postleitzahl: 02763; Ort: Zittau; Land: DE; Telefon: +49 3583-79699-0; Fax: +49 3583-79699-15; E-Mail: gl@lebenshilfe-zittau.de Los 10, Elektroinstallation: Offizielle Bezeichnung: Lebenshilfe Zittau e.V.; Straße, Hausnummer: Neißstraße 5; Postleitzahl: 02763; Ort: Zittau; Land: DE; Telefon: +49 3583-79699-0; Fax: +49 3583-79699-15; E-Mail: gl@lebenshilfe-zittau.de Los 13, Heizung, Lüftung, Sanitär: Offizielle Bezeichnung: Lebenshilfe Zittau e.V.; Straße, Hausnummer: Neißstraße 5; Postleitzahl: 02763; Ort: Zittau; Land: DE; Telefon: +49 3583-79699-0; Fax: +49 3583-79699-15; E-Mail: gl@lebenshilfe-zittau.de b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können nur schriftlich abgegeben werden. d) Art des Auftrages: Bauauftrag e) Ort(e) der Ausführung: Los 1, Bauhauptleistungen: Offizielle Bezeichnung: Kita Frühförderung und Kindertagespflege; Straße, Hausnummer: Weststraße 20b; Postleitzahl: 02763; Ort: Zittau; Land: DE Los 2, Trockenlegung: Offizielle Bezeichnung: Kita Frühförderung und Kindertagespflege; Straße, Hausnummer: Weststraße 20b; Postleitzahl: 02763; Ort: Zittau; Land: DE Los 3, Gerüstarbeiten: Offizielle Bezeichnung: Kita Frühförderung und Kindertagespflege; Straße, Hausnummer: Weststraße 20b; Postleitzahl: 02763; Ort: Zittau; Land: DE Los 4, Malerarbeiten-WDVS: Offizielle Bezeichnung: Kita Frühförderung und Kindertagespflege; Straße, Hausnummer: Weststraße 20b; Postleitzahl: 02763; Ort: Zittau; Land: DE Los 5, Dachabdichtung und Klempner: Offizielle Bezeichnung: Kita Frühförderung und Kindertagespflege; Straße, Hausnummer: Weststraße 20b; Postleitzahl: 02763; Ort: Zittau; Land: DE Los 6, Tischlerarbeiten: Offizielle Bezeichnung: Kita Frühförderung und Kindertagespflege; Straße, Hausnummer: Weststraße 20b; Postleitzahl: 02763; Ort: Zittau; Land: DE Los 7, Fliesenarbeiten: Offizielle Bezeichnung: Kita Frühförderung und Kindertagespflege; Straße, Hausnummer: Weststraße 20b; Postleitzahl: 02763; Ort: Zittau; Land: DE Los 8, Bodenbelagsarbeiten: Offizielle Bezeichnung: Kita Frühförderung und Kindertagespflege; Straße, Hausnummer: Weststraße 20b; Postleitzahl: 02763; Ort: Zittau; Land: DE Los 9, Trockenbauarbeiten: Offizielle Bezeichnung: Kita Frühförderung und Kindertagespflege; Straße, Hausnummer: Weststraße 20b; Postleitzahl: 02763; Ort: Zittau; Land: DE Los 10, Elektroinstallation: Offizielle Bezeichnung: Kita Frühförderung und Kindertagespflege; Straße, Hausnummer: Weststraße 20b; Postleitzahl: 02763; Ort: Zittau; Land: DE Los 13, Heizung, Lüftung, Sanitär: Offizielle Bezeichnung: Kita Frühförderung und Kindertagespflege; Straße, Hausnummer: Weststraße 20b; Postleitzahl: 02763; Ort: Zittau; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: Energetische Ertüchtigung des Gebäudes, Erneuerung Fußböden, Decken, Fenster und Türen. Elektroinstallation, Sanitärinstallation, Heizungsinstallation. Trockenlegung und Vollwärmeschutz. Abdichtung der Dachfläche, einschließlich Klempnerarbeiten Erneuerung der Bodenbeläge und Malerarbeiten der Wände und Decken g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert h) Aufteilung in mehrere Lose: ja; Angebote können für eines, mehrere oder alle Lose eingereicht werden; Art und Umfang der Lose: nicht angegeben i) Ausführungsfristen: Los 1, Bauhauptleistungen: Beginn: 05.05.2026, Ende: 19.04.2027, lt. Bauablaufplan; Los 2, Trockenlegung: Beginn: 05.05.2026, Ende: 19.04.2027, lt. Bauablaufplan; Los 3, Gerüstarbeiten: Beginn: 05.05.2026, Ende: 19.04.2027, lt. Bauablaufplan; Los 4, Malerarbeiten-WDVS: Beginn: 05.05.2026, Ende: 19.04.2027, lt. Bauablaufplan; Los 5, Dachabdichtung und Klempner: Beginn: 05.05.2026, Ende: 19.04.2027, lt. Bauablaufplan; Los 6, Tischlerarbeiten: Beginn: 05.05.2026, Ende: 19.04.2027, lt. Bauablaufplan; Los 7, Fliesenarbeiten: Beginn: 05.05.2026, Ende: 19.04.2027, lt. Bauablaufplan; Los 8, Bodenbelagsarbeiten: Beginn: 05.05.2026, Ende: 19.04.2027, lt. Bauablaufplan; Los 9, Trockenbauarbeiten: Beginn: 05.05.2026, Ende: 19.04.2027, lt. Bauablaufplan; Los 10, Elektroinstallation: Beginn: 05.05.2026, Ende: 19.04.2027, lt. Bauablaufplan; Los 13, Heizung, Lüftung, Sanitär: Beginn: 05.05.2026, Ende: 19.04.2027, lt. Bauablaufplan j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind. k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Entfällt, da die Abgabe mehrerer Hauptangebote zugelassen ist. l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3345511/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 31.03.2026, 00:00 Uhr; Bindefrist: 28.04.2026 p) Angebote sind schriftlich (Papierform) zu richten an: Offizielle Bezeichnung: IHR Bauplan , Ingenieurbüro für Bauplanung und Bauüberwachung; Straße, Hausnummer: Breite Straße 1; Postleitzahl: 02763; Ort: Zittau; Land: DE; Telefon: +49 3583-791098; E-Mail: info@ihr-bauplan.com q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt. s) Eröffnungstermin: Los 1, Bauhauptleistungen: Datum: 31.03.2026, 10:00 Uhr; Ort: Besprechungsraum ; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter oder deren Bevollmächtigte; Los 2, Trockenlegung: Datum: 31.03.2026, 10:15 Uhr; Ort: Besprechungsraum; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter oder deren Bevollmächtigte; Los 3, Gerüstarbeiten: Datum: 31.03.2026, 10:30 Uhr; Ort: Besprechungsraum; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter oder deren Bevollmächtigte; Los 4, Malerarbeiten-WDVS: Datum: 31.03.2026, 10:45 Uhr; Ort: Besprechungsraum; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter oder deren Bevollmächtigte; Los 5, Dachabdichtung und Klempner: Datum: 31.03.2026, 11:00 Uhr; Ort: Besprechungsraum; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter oder deren Bevollmächtigte; Los 6, Tischlerarbeiten: Datum: 31.03.2026, 11:15 Uhr; Ort: Besprechungsraum; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter oder deren Bevollmächtigte; Los 7, Fliesenarbeiten: Datum: 31.03.2026, 11:30 Uhr; Ort: Besprechungsraum; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter oder deren Bevollmächtigte; Los 8, Bodenbelagsarbeiten: Datum: 31.03.2026, 11:45 Uhr; Ort: Besprechungsraum; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter oder deren Bevollmächtigte; Los 9, Trockenbauarbeiten: Datum: 31.03.2026, 12:00 Uhr; Ort: Besprechungsraum; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter oder deren Bevollmächtigte; Los 10, Elektroinstallation: Datum: 31.03.2026, 13:00 Uhr; Ort: Besprechungsraum; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter oder deren Bevollmächtigte; Los 13, Heizung, Lüftung, Sanitär: Datum: 31.03.2026, 13:30 Uhr; Ort: Besprechungsraum; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter oder deren Bevollmächtigte t) Sicherheiten: nicht angegeben u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: keine v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: nicht angegeben w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: nicht angegeben x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landratsamt Görlitz,; Bereich/Abteilung: Dezernat 2, Amt für Hoch- und Tiefbau; Straße, Hausnummer: Bahnhofstraße 24; Postleitzahl: 02826; Ort: Görlitz; Land: DE Baumeisterarbeiten,Gerüste (allgemein),Dachdeckung/ Dachabdichtung,Klempner,Bauwerksabdichtung,Trockenbau,Tischler/ Innenausbau/ Einbaumöbel,Fassadensanierung/ Vollwärmeschutz,Fliesen/ Platten,Fußbodenbeläge,Maler,Heizung,Sanitär,Elektro ,Klimatechnik-/ Lüftungstechnik

a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Gemeinde Weinböhla; Straße, Hausnummer: Rathausplatz 2; Postleitzahl: 01689; Ort: Weinböhla; Land: DE b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können nur elektronisch abgegeben werden. d) Art des Auftrages: Bauauftrag e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Oberschule Weinböhla; Straße, Hausnummer: Sachsenstraße 33; Postleitzahl: 01689; Ort: Weinböhla; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: Erneuerung SW , RW und Hofflächen SW RW Leitungen ca. 450 m DN160 - DN 250 ca. 7 SW RW Schächte ca. 3 Kabelzugschächte Leerohr DN 110 ca.180 m Hofbefestigung Pflaster aufnehmen und entsorgen ca. 540 m" neue Hofbefestigung ca. 540 m" Hofbefestigung aufnehmen zwischenlagern wieder Einbau ca. 200 m² Schottertragschicht ca. 740 m² g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert h) Aufteilung in mehrere Lose: nein i) Ausführungsfristen: Beginn: 29.06.2026, Ende: 14.08.2026, Zeit der Schulferien in Sachsen j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind. k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Entfällt, da die Abgabe mehrerer Hauptangebote zugelassen ist. l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3342696/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 01.04.2026, 12:00 Uhr; Bindefrist: 30.06.2026 p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben. q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt. s) Eröffnungstermin: Datum: 01.04.2026, 13:00 Uhr; Ort: Winkwitzer Str. 44 01662 Meissen; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und deren Bevollmächtigte t) Sicherheiten: nicht angegeben u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: Zahlungsbedingungen nach VOB v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: nicht angegeben w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: nicht angegeben x) Vergabenachprüfstelle: nicht angegeben Straßenpflaster,Entwässerungskanäle,Erdverlegte Kabel,Landschaftsbau/ Außenanlagen

a) Auftraggeber: Los 1, Baumeisterarbeiten: Offizielle Bezeichnung: Gemeindeverwaltung Königshain-Wiederau; Straße, Hausnummer: Gewerbegebiet 3; Postleitzahl: 09306; Ort: Königshain-Wiederau; Land: DE; Telefon: +49 37202-80412; Fax: +49 37202-80418; Internet-Adresse: koenigshain-wiederau.de; E-Mail: gemeinde@koenigshain-wiederau.de Los 2, Dachdecker-,Dachklempner und Gerüstbauarbeiten: Offizielle Bezeichnung: Gemeindeverwaltung Königshain-Wiederau; Straße, Hausnummer: Gewerbegebiet 3; Postleitzahl: 09306; Ort: Königshain-Wiederau; Land: DE; Telefon: +49 37202-80412; Fax: +49 37202-80418; Internet-Adresse: koenigshain-wiederau.de; E-Mail: gemeinde@koenigshain-wiederau.de Los 4, Türen und Fensterbauarbeiten (Tischler): Offizielle Bezeichnung: Gemeindeverwaltung Königshain-Wiederau; Straße, Hausnummer: Gewerbegebiet 3; Postleitzahl: 09306; Ort: Königshain-Wiederau; Land: DE; Telefon: +49 37202-80412; Fax: +49 37202-80418; Internet-Adresse: koenigshain-wiederau.de; E-Mail: gemeinde@koenigshain-wiederau.de b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können schriftlich oder elektronisch abgegeben werden. d) Art des Auftrages: Bauauftrag e) Ort(e) der Ausführung: Los 1, Baumeisterarbeiten: Offizielle Bezeichnung: Trauerhalle Königshain (Friedhof); Straße, Hausnummer: Kirchweg ; Postleitzahl: 09306; Ort: Königshain-Wiederau; Land: DE Los 2, Dachdecker-,Dachklempner und Gerüstbauarbeiten: Offizielle Bezeichnung: Trauerhalle Königshain (Friedhof); Straße, Hausnummer: Kirchweg; Postleitzahl: 09306; Ort: Königshain-Wiederau; Land: DE Los 4, Türen und Fensterbauarbeiten (Tischler): Offizielle Bezeichnung: Trauerhalle Königshain (Friedhof); Straße, Hausnummer: Kirchweg; Postleitzahl: 09306; Ort: Königshain-Wiederau; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: Baumeisterarbeiten beinhalten: Baustelleneinrichtung, Abriss, Tiefbau, Erschließungsleistungen, Außenanlagen, Innenputz, Betonage Fußboden Dachdecker-,Dachklempner und Gerüstbau beinhaltet: Gerüstbauarbeiten, Teilabriss Schornstein, Naturschieferdeckung gesamtes Gebäude, Anpassungsarbeiten Friedhofsmauereindeckung Türen- und Fensterbauarbeiten beinhaltet: Lieferung und Montage von 9 Fenstern, davon 1 Fenster als Gestaltung Bleiglas, Fertigung und Montage Außentür, Lieferung und Montage von 2 Innentüren, Aufarbeitung und Montage von 2 Zierelementen (großes Holzkreuz und Zierbogen) g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert h) Aufteilung in mehrere Lose: ja; Angebote können für eines, mehrere oder alle Lose eingereicht werden; Art und Umfang der Lose: nicht angegeben i) Ausführungsfristen: Los 1, Baumeisterarbeiten: Beginn: 04.05.2026, Ende: 09.10.2026; Los 2, Dachdecker-,Dachklempner und Gerüstbauarbeiten: Beginn: 08.06.2026, Ende: 04.09.2026; Los 4, Türen und Fensterbauarbeiten (Tischler): Beginn: 11.05.2026, Ende: 09.10.2026 j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Nebenangebote sind nicht zugelassen. . k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. . l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3346701/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 02.04.2026, 10:00 Uhr; Bindefrist: 30.04.2026 p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben. Schriftliche Angebote (Papierform) sind zu richten an: siehe Buchstabe a). q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt. s) Eröffnungstermin: Los 1, Baumeisterarbeiten: Datum: 02.04.2026, 10:00 Uhr; Ort: Rathaus 1. OG, Gewerbegebiet 3, 09306 Königshain-Wiederau; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und ihre bevollmächtigten Vertreter; Los 2, Dachdecker-,Dachklempner und Gerüstbauarbeiten: Datum: 02.04.2026, 10:00 Uhr; Ort: Rathaus 1. OG, Gewerbegebiet 3, 09306 Königshain-Wiederau; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und ihre bevollmächtigten Vertreter; Los 4, Türen und Fensterbauarbeiten (Tischler): Datum: 02.04.2026, 10:00 Uhr; Ort: Rathaus 1. OG, Gewerbegebiet 3, 09306 Königshain-Wiederau; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und ihre bevollmächtigten Vertreter t) Sicherheiten: siehe Formblatt 214: besondere Vertragsbedingungen u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: Abschlags- und Schlusszahlungen nach § 16 BOB/B v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigten Vertreter w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Der Nachweis der Eignung kann durch einen Eintrag in die Liste des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (PQ-Verzeichnis) geführt werden. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben zum Nachweis der Eignung mit dem Angebot das Formblatt 214 (Eigenerklärung zur Eignung) vorzulegen. Auf Verlangen ist die Eigenerklärung durch Vorlage von Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesdirektion Sachsen, Referat 39, Vergaberecht, Preisrecht, Grenzüberschreitende Zusammenarbeit; Bereich/Abteilung: NACH VORHERIGER RÜGE BEIM AG; Straße, Hausnummer: Stauffenbergallee 2; Postleitzahl: 01099; Ort: Dresden; Land: DE Baumeisterarbeiten,Baustelleneinrichtungen/ Baustellensicherung/ Bauzäune,Gerüste (allgemein),Dachdeckung/ Dachabdichtung,Klempner,Tischler/ Innenausbau/ Einbaumöbel,Fenster/ Türen (Holz),Entwässerungskanäle,Landschaftsbau/ Außenanlagen

a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: SC DHfK Leipzig e.V.; Straße, Hausnummer: Am Sportforum 10; Postleitzahl: 04105; Ort: Leipzig; Land: DE b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können nur elektronisch abgegeben werden. d) Art des Auftrages: Bauauftrag e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: SC DHfK Leipzig e.V. - Abteilung Kanu; Straße, Hausnummer: Klingerweg 2; Postleitzahl: 04229; Ort: Leipzig; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: ca. 40 Stk. Objekt-Innentüren g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert h) Aufteilung in mehrere Lose: nein i) Ausführungsfristen: siehe BVB - Ausführungsfrist 70 WT nach Leistungsabruf j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Nebenangebote sind nicht zugelassen. Die Leistung ist abschließend beschrieben. k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. Die Leistung ist abschließend beschrieben. l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3346720/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 02.04.2026, 10:00 Uhr; Bindefrist: 02.05.2026 p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben. q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt. s) Eröffnungstermin: Datum: 02.04.2026, 13:00 Uhr; Ort: Leipzig; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und/oder deren Bevollmächtigte sind nicht zugelassen t) Sicherheiten: nicht angegeben u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: Siehe Vergabeunterlagen v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: nicht angegeben w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Formblatt 124 oder PQ-Bescheinigung x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Staatsministerium des Innern; Straße, Hausnummer: Wilhelm-Buck-Str. 2; Ort: Dresden; Land: DE Fenster/ Türen (Holz),Fenster/ Türen (Kunststoff),Türen (Rauchschutz/ Brandschutz),Fenster/ Türen (Metall)

a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Landkreis Görlitz, Landratsamt; Bereich/Abteilung: Amt für Hoch- und Tiefbau; Straße, Hausnummer: Bahnhofstraße 24; Postleitzahl: 02826; Ort: Görlitz; Land: DE; Telefon: +49 3581-663-5411; Fax: +49 3581-663-75412; E-Mail: andrea.marafke@kreis-gr.de b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können schriftlich oder elektronisch abgegeben werden. d) Art des Auftrages: Bauauftrag e) Ort(e) der Ausführung: Postleitzahl: 02894; Ort: Sohland; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: ca. 2250 m2 Asphalt 4 bis 20 cm fräsen und entsorgen Verwertungsklasse A, ca. 20 m PVC-U Rohr DN/ID 150 SN 12, ca. 255 m PVC-U Rohr DN/ID 200-315 SN 12, ca. 47 m PVC-U Rohr DN/ID 400-600 SN 12, ca. 15 m PVC-U Rohr DN/ID 400 SN 16, ca. 27 m Stahlbetonrohr K-GM DN 300-600, 10 Stk. Beton-Schächte DN 1000-1200, 4 Stk. Schachtabdeckung D 400 mit einwalzbarem Rahmen, 6 Stk. Einlaufrost als Schachtabdeckung D 400, 5 Stk. Abzweige für Hausanschlüsse und Straßeneinläufe DN 150-200 einbauen, 8 Stk. Umbindung vorh. Anschlussleitung DN 50-400, 42 m Leitungsgraben für die Verlegung der Trinkwasserleitung DN 100, 9 Stk. Herstellung der Kopflöchern für die Umbindung der Leitung 600 m Leitungsgraben für die Verlegung der Telekomleitung, 520 m Leitungsgraben für die Verlegung des Straßenbeleuchtungskabels, 60 m Leitungsgraben für die Verlegung der Stromleitung, 263 m Einfassung aus Granit (Rundbord/Hochbord) liefern und einbauen, 178 m Einfassung aus Granit (Tiefbord) liefern und einbauen, 110 m2 Pflasterrinnen in Betonbettung, 2400 m2 Asphalttragsicht AC 22 TN 26 cm zweilagig einbauen, 1200 m2 Asphalttragsicht AC 22 TN 8-26 cm einlagig bis 18 cm/zweilagig 18-26 einbauen, 1800 m2 Asphaltbinderschicht AC 16 BS 6 cm einbauen, 160 m2 Asphalttragsicht AC 22 TN 16 cm einbauen, 3800 m2 Asphaltbeton AC 11 DS 4 cm einbauen, 5 m2 Herstellung Natursteinpflasterdecke (Klein, Bk 0,3), 80 m2 Herstellung bituminöse Befestigung (Bk 0,3) für Einfahrten 14 cm, 650 m2 Bankette/Schotterbefestigung herstellen, 600 m2 Oberbodenandeckung einschließlich Rasenansaat herstellen, 16 Stk. Verkehrszeichen/Zusatzzeichen/Schraffenbake liefern und anbringen, 889 m Bodenmarkierung Typ II und I herstellen, 60 m Stahlrohrgeländer gemäß RiZ Gel 7, 165 m2 Herstellung Fußweg mit bituminösen Befestigung, 27 m2 Blindleitplatten Rippe/Noppen bzw. Begleitplatte, 77 m2 Betonpflasterbefestigung, Rechteck liefern und einbauen, 36,5 m Kasseler Sonderbord Einstieghöhe 21 cm , 1 St Überdachung/Wartehalle 3,1x1,6 m als Stahlkonstruktion einschließlich Sitzbänke, Abfallbehälter und Anlehnbügel, 22 m3 Steinsatz LMB 60/300 als Bermenfuß auf Kiesbett, 25 m3 Steinsatz LMB 40/200 Bermen bzw. im Auslaufbereich auf Kiesbett, 20 m3 Steinsatz aus gewonnenen Steinen, 45 m3 Steinsatz für die Rohrmündung DN 600-300 und am Schacht DN 1000. einschließlich aller dazugehörigen Tiefbau- und Nebenarbeiten g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert h) Aufteilung in mehrere Lose: nein i) Ausführungsfristen: Beginn: 04.05.2026, Ende: 30.06.2027 j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind. k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Entfällt, da die Abgabe mehrerer Hauptangebote zugelassen ist. l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3348748/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 02.04.2026, 11:30 Uhr; Bindefrist: 30.04.2026 p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben. Schriftliche Angebote (Papierform) sind zu richten an: siehe Buchstabe a). q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt. s) Eröffnungstermin: Datum: 02.04.2026, 11:30 Uhr; Ort: Landratsamt Görlitz, Amt für Hoch- und Tiefbau, Bahnhofstraße 24, 02826 Görlitz, Raum 4.18 (Haus A 4. OG; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und deren Bevollmächtigte t) Sicherheiten: Vertragserfüllungsbürgschaft in Höhe von 5 v.H. der Auftragssumme ab einem Auftragswert von 250.000 EUR (ohne Umsatzsteuer); Sicherheitsleistung für Mängelansprüche in Höhe von 3 v.H. der Abrechnungssumme ab einem Abrechnungswert von 250.000 EUR (ohne Umsatzsteuer) u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: entsprechend § 16 VOB/B v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Angaben nach § 6a Abs.2 VOB/A x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: LANDESDIREKTION SACHSEN; Bereich/Abteilung: Referat 39; Straße, Hausnummer: Staufenbergallee 2; Postleitzahl: 01099; Ort: Dresden; Land: DE; E-Mail: gabriele.bartsch@lds.sachsen.de Straßenbau/ Tiefbau/ Erschließung (Komplettleistung),Straßenbau,Straßenpflaster,Fräsen (Asphalt/ Beton)

a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Landkreis Görlitz, Landratsamt; Bereich/Abteilung: Amt für Hoch- und Tiefbau; Straße, Hausnummer: Bahnhofstraße 24; Postleitzahl: 02826; Ort: Görlitz; Land: DE; Telefon: +49 3581-663-5411; Fax: +49 3581-663-75412; E-Mail: andrea.marafke@kreis-gr.de b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können schriftlich oder elektronisch abgegeben werden. d) Art des Auftrages: Bauauftrag e) Ort(e) der Ausführung: Postleitzahl: 02747; Ort: Berthelsdorf; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: Los 1 Baustellenallgemeinkosten BE, Verkehrssicherung, Beweissicherung etc. Los 2 Bw13 und Straßenbau/Pflasterersatz 2.000 m3 Erdbau Straße 1.500 m2 Asphalt 2 lagig 1.200 m3 Frostschutzschicht 400 m3 Bauwerk abbrechen Stahlbeton 1.300 m3 Erdbau Bauwerk 300 m2 Baugrubenverbau 300 m3 Stahlbetonbrücke 40 m Winkelstützwand als Böschungssicherung 13 Stk Straßenabläufe 90 m Anschlussleitungen 1 Stk Behandlungsanlage RW Stahlgeländer Los 3 Erneuerung Gehwege 150 m3 Erdbau 30 m3 Frostschutzschicht 200 m Granitborde A4, Rundbord Granit 209 m Betonbord 444 m2 Betonpflaster 44 m Sonderborde Bus mit Übergangssteinen Blindenleitsystemplatten Los 4 Erneuerung RW-Kanal 320 m3 Erdbau Leitungsgräben 160 m DN 300 Neubau 30 m DN 150 Neubau 5 Stk Schächte Neubau Los 5 Angleichungen Nebenanlagen 130 m3 Erdbau 64 m3 Frostschutzschicht 222 m2 Natursteinpflaster des AG verlegen 18 m Winkelstützwand mit Treppenanlage Landschaftsbau g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert h) Aufteilung in mehrere Lose: nein i) Ausführungsfristen: Beginn: 04.05.2026, Ende: 30.06.2027 j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind. k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Entfällt, da die Abgabe mehrerer Hauptangebote zugelassen ist. l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3347767/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 02.04.2026, 11:00 Uhr; Bindefrist: 30.04.2026 p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben. Schriftliche Angebote (Papierform) sind zu richten an: siehe Buchstabe a). q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt. s) Eröffnungstermin: Datum: 02.04.2026, 11:00 Uhr; Ort: Landratsamt Görlitz, Amt für Hoch- und Tiefbau, Bahnhofstraße 24, 02826 Görlitz, Raum 4.18 (Haus A 4. OG); ; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und deren Bevollmächtigte t) Sicherheiten: Vertragserfüllungsbürgschaft in Höhe von 5 v.H. der Auftragssumme ab einem Auftragswert von 250.000 EUR (ohne Umsatzsteuer); Sicherheitsleistung für Mängelansprüche in Höhe von 3 v.H. der Abrechnungssumme ab einem Abrechnungswert von 250.000 EUR (ohne Umsatzsteuer) u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: entsprechend § 16 VOB/B v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Angaben nach § 6a Abs.2 VOB/A x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: LANDESDIREKTION SACHSEN; Bereich/Abteilung: Referat 39; Straße, Hausnummer: Staufenbergallee 2; Postleitzahl: 01099; Ort: Dresden; Land: DE; E-Mail: gabriele.bartsch@lds.sachsen.de Naturstein/ Steinmetz,Metallbau/ Stahlbau (konstruktiv),Straßenbau,Brücken/ Tunnel (Bau),Stützwände

a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Universitätsklinikum Leipzig Anstalt öffentlichen Rechts; Bereich/Abteilung: Bereich 5 - Bau und Gebäudetechnik; Straße, Hausnummer: Liebigstraße 18 (Haus B); Postleitzahl: 04103; Ort: Leipzig; Land: DE; Telefon: +49 3419711586; Internet-Adresse: http.//www.uniklinikum-leipzig.de; E-Mail: Vergabestelle-b5@uniklinik-leipzig.de b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können nur elektronisch abgegeben werden. d) Art des Auftrages: Bauauftrag e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Universitätsklinikum Leipzig AöR, ; Straße, Hausnummer: Philipp-Rosenthal-Straße 27c; Postleitzahl: 04103; Ort: Leipzig; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: Das Universitätsklinikum Leipzig AöR plant die Durchführung eines Vergabeverfahrens zur Beauftragung von Baumeisterarbeiten. Im Wesentlichen sind die folgenden Leistungen zu erbringen: 1. Leistungsbereich Sanitär: Demontage: ca. 50m Rohr inkl. Dämmung und je 5 Waschbecken und WC´s inkl. aller dazugehörigen Teile Montage: ca. 40m Abwassergrundleitung, ca. 50m Hausabflußrohr glatt verschiedener Größen ca. 120m Systemrohre a. Edelstahl versch. Größen f. Trinkwasserinst. inkl. Isolierung 1 Hygienespülung mit ca. 30m Fernsprech-Kabel IY(St)Y 2x2x1 3 Durchlauferhitzer, 2 Waschtische, 4 WC´s, 1 Urinal, 1 Ausgussbecken 2. Leistungsbereich Heizung: Demontage: 33 Heizflächen und ca. 280m Heizungsleitung Montage: ca. 633m Systemrohr versch. Größen inkl. Isolierung 31 neue Heizkörper und ca. 105m HZ-Leiste, Hydraulischer Abgleich 3. Leistungsbereich Lüftung: Montage: 1 Rohrventilator und 6 Schalldämpfer ca. 45m Rohr versch. Größen g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert h) Aufteilung in mehrere Lose: nein i) Ausführungsfristen: Beginn: 16.06.2026, Ende: 02.10.2026, Es gelten ausschließlich die Ausführungsfristen inkl. Einzelfristen gemäß Formblatt 214 (Besondere Vertragsbedingungen). j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Nebenangebote sind nicht zugelassen. . k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. . l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3341405/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 07.04.2026, 14:00 Uhr; Bindefrist: 06.06.2026 p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben. q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Zuschlagskriterium: 100 % niedrigster Preis s) Eröffnungstermin: Datum: 07.04.2026, 14:00 Uhr; Ort: Die Öffnung der Angebote erfolgt online durch die Mitarbeitenden der Vergabestelle. ; Personen, die anwesend sein dürfen: Es sind keine Bieter zugelassen. Der AG hat ausschließlich die elektronische Angebotsübermittlung zugelassen. Nach Beendigung des Termins zur Öffnung der Angebote erhalten Sie das Protokoll über die Vergabeplattform übermittelt. Wir bitten um entsprechende Angabe einer E-Mail-Adresse in Ihrem Angebot. t) Sicherheiten: Auf Sicherheit für die Vertragserfüllung wird verzichtet. Die Sicherheit für Mängelansprüche beträgt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme). u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: nach VOB/B v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: selbstschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Gem. § 6a (1) VOB/A hat der Bieter mit seinem Angebot seine Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit nachzuweisen. Gem. § 6a (2) VOB/A hat der Bieter folgende Nachweise zu erbringen: Nr. 1 den Umsatz des Unternehmens jeweils bezogen auf die letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenen Leistung vergleichbar sind, unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Aufträgen. Nr. 2 den Nachweis der Ausführung von Leistungen in den letzten fünf abgeschlossenen Kalenderjahren, die mit der vergebenen Leistung (Art und Umfang) vergleichbar sind (mind. 3 Stück) mit den im Formblatt 124 genannten Mindestangaben Nr. 3 die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen mit gesondert ausgewiesenem technischem Leitungspersonal. Nr. 4 den Nachweis der Eintragung in das Berufsregister des Sitzes des Bieters (Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer). Nr. 5 die Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse (soweit Ihr Betrieb betragspflichtig ist), eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen (soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt) sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG Nr. 6 die qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. (Präqualifizierungsverzeichnis). Es ist durch den Bieter sicherzustellen, dass die im Präqualifizierungsverzeichnis hinterlegen Referenznachweise (mind. drei Stück) mit der zu vergebenen Leistung in Art und Umfang vergleichbar sind. Sind die hinterlegten Referenznachweise nicht mit der zu vergebenen Leistung vergleichbar, werden keine Nachweise nachgefordert und das Angebot des Bieters ist auszuschließen. Dem Bieter steht es mit Angebotsabgabe frei, zusätzlich zur Angabe der Eintragung im Präqualifizierungsverzeichnis, vergleichbare Referenznachweise einzureichen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis ihrer Eignung mit dem Angebot die ausgefüllte "Eigenerklärung zur Eignung" (FB 124) vorzulegen. Das Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" liegt den Vergabeunterlagen bei. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der "Eigenerklärung zur Eignung" genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Folgender auftragsspezifischer Einzelnachweis ist auf Verlangen einzureichen: gültige Betriebshaftpflichtversicherung zum Zeitpunkt der Aufforderung des Auftraggebers Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder ebenfalls das ausgefüllte Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" vorzulegen. x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Sächsisches Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus; Bereich/Abteilung: Nachprüfungsstelle Vergaberecht - Dirk Burghardt; Straße, Hausnummer: Wigardstraße 17; Postleitzahl: 01097; Ort: Dresden; Land: DE; Internet-Adresse: www.smwk.sachsen.de; E-Mail: poststelle@smwk.sachsen.de Heizung,Sanitär,Klimatechnik-/ Lüftungstechnik

a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Landkreis Görlitz, Landratsamt; Bereich/Abteilung: Amt für Hoch- und Tiefbau; Straße, Hausnummer: Bahnhofstraße 24; Postleitzahl: 02826; Ort: Görlitz; Land: DE; Telefon: +49 3581-663-5411; Fax: +49 3581-663-75412; E-Mail: andrea.marafke@kreis-gr.de b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können schriftlich oder elektronisch abgegeben werden. d) Art des Auftrages: Bauauftrag e) Ort(e) der Ausführung: Postleitzahl: 02894; Ort: Reichenbach; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: Ausgleichsmaßnahme Schöpsquelle Nr. 364 Abbruch- und Entsorgungsleistungen: ca. 0,1 t Farb- und Lackabfälle, gefährliche Abfall AVV 080111, ca. 1,0 t Gebrauchte Geräte, gefährliche Abfall AVV 160213, ca. 0,3 t Gebrauchte Geräte, AVV 160214, ca. 5 t Beton, W1.2/Z1.2 AVV 170101, ca. 235 t Bauschutt Ziegeln, W2/Z2 AVV 170102, ca. 5 t Bauschutt Gemisch, Klargrube, gefährliche Abfall AVV 170106, ca. 106 t Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik, W1.2/Z1.2 AVV 170107, ca. 9 t Ofen- und Schornsteinbauschutt, W1.2/Z1.2 AVV 170107, ca. 2 t Badkeramik, AVV 170107, ca. 5 t Holz, AVV 170201, ca. 0,5 t Glas, AVV 170202, ca. 2 t Kunststofffenster und -türen, AVV 170203, ca. 0,5 t Bodenbeläge, PVC, AVV 170203, ca. 12 t Bau- und Abbruchholz, gefährliche Abfall AVV 170204, ca. 4 t Teerhaltige Produkte, Dachpappe AVV 170302, ca. 2 t Eisen und Stahl, AVV 170405, ca. 0,5 t Mineralfaser, gefährliche Abfall AVV 170603, ca. 0,5 t Dämmmaterial, Styropor AVV 170604, ca. 3,0 t Asbestzementplatten, gefährliche Abfall AVV 170605, ca. 2 t Sonstige Bau- und Abbruchabfälle, AVV 170903, ca. 15 t Astwerk, gefällter Bäume AVV 200201, ca. 14 t Gemische Siedlungsabfälle, AVV 200301, ca. 1 t Fäkalschlamm, gefährliche Abfall AVV 200304, ca. 90 m Gewässergraben herstellen, ca. 80 m3 Füllungsmaterial, Bodengruppe GU/SU liefern und einbauen, ca. 50 m3 Oberboden liefern und andecken, ca. 4 cm, ca. 1200 m Rasenansaat herstellen, ca. 180 St. Austriebfähige Weidensteckhölzer, ca. 7 St. Inklinante Lebendfaschinen, 2 m Länge, einschließlich aller dazugehörigen Rückbau- und Nebenarbeiten g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert h) Aufteilung in mehrere Lose: nein i) Ausführungsfristen: Beginn: 11.05.2026, Ende: 17.07.2026 j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind. k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Entfällt, da die Abgabe mehrerer Hauptangebote zugelassen ist. l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3351226/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 08.04.2026, 11:00 Uhr; Bindefrist: 08.05.2026 p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben. Schriftliche Angebote (Papierform) sind zu richten an: siehe Buchstabe a). q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt. s) Eröffnungstermin: Datum: 08.04.2026, 11:00 Uhr; Ort: Landratsamt Görlitz, Amt für Hoch- und Tiefbau, Bahnhofstraße 24, 02826 Görlitz, Raum 4.18 (Haus A 4. OG); ; Personen, die anwesend sein dürfen: :Bieter und deren Bevollmächtigte t) Sicherheiten: Vertragserfüllungsbürgschaft in Höhe von 5 v.H. der Auftragssumme ab einem Auftragswert von 250.000 EUR (ohne Umsatzsteuer); Sicherheitsleistung für Mängelansprüche in Höhe von 3 v.H. der Abrechnungssumme ab einem Abrechnungswert von 250.000 EUR (ohne Umsatzsteuer) u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: entsprechend § 16 VOB/B v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Angaben nach § 6a Abs.2 VOB/A x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: LANDESDIREKTION SACHSEN; Bereich/Abteilung: Referat 39; Straße, Hausnummer: Staufenbergallee 2; Postleitzahl: 01099; Ort: Dresden; Land: DE; E-Mail: gabriele.bartsch@lds.sachsen.de Abbruch/ Rückbau,Entsorgung von Abbruchmaterialien,Entsorgung von Gefahrstoffen/ Schadstoffen/ Sondermüll,Gefahrstoffsanierung